首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价; 合同工期为25天,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元; 乙方在开工前及时提交了施工网络进度
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价; 合同工期为25天,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元; 乙方在开工前及时提交了施工网络进度
admin
2013-06-01
23
问题
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价;
合同工期为25天,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元;
乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示,并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件:
事件1:因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元,工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件2:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16 m
3
,该工作全费用单价为87元/ m
3
,作业时间增加2天。
事件3:因设计变更,工作E的工程量由300 m
3
增至360 m
3
,该工作原全费用单价为65元/ m
3
,经协商调整全费用单价为58元/ m
3
。
事件4:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2天,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题
每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
选项
答案
事件1:工期补偿1天,因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期。但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天,没有超过其总时差,不影响工期。 事件2:工期补偿为0天。 事件3:工期补偿为0天,因工作E不是关键工作,增加工程量后作业时间增加: 原计划:300 m
3
/5天=60 m
3
/天 增加: 360 m
3
—300 m
3
=60 m
3
增加工期:60 m
3
/60 m
3
/天=1天,不影响工期。 或: (360-300) m
3
/300 m
3
/5天=1天,不影响工期。 事件4:工期补偿0天。 总计工期补偿:1天+0天+0天+0天=1天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Jgsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
对于混凝土重力坝溢流面高程放样的精度,一般应()。
水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为()年。
总监理工程师不得将以下工作授权给副总监理工程师或监理工程师的有()。
下列对监理单位说法不正确的是()。
根据《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110—2013,混凝土浇筑过程中,模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的()倍。
溢流坝泄水时,在溢流面上作用有动水压力,在反弧段上,可根据水流的()求解动水压力。
可适应各种地形条件,便于控制开挖面的形状和规格的爆破方法是()。
建筑物基础块(第一层)轮廓点的放样,必须全部采用相互独立的方法进行检核。放样和检核点位之差不应大于()m(m为轮廓点的测量放样中误差)。
关于安全卫生方面规定的主要内容选项不正确的是()。
双代号网络进度计划时间参数中,( )是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下,该工作所具有的机动时间。
随机试题
男,30岁,右下肢无力、左下半身麻木2个月。体检:左乳头平面以下痛、温觉减退,肌力正常。右下肢音叉振动觉、关节位置觉减退,肌力4级,腱反射亢进,引出Babinski征。
张某将邻居李某和李某的父亲打伤,李某以张某为被告向法院提起诉讼。在法院受理该案时,李某的父亲也向法院起诉,对张某提出索赔请求。法院受理了李某父亲的起诉,在征得当事人同意的情况下决定将上述两案并案审理。在本案中,李某的父亲居于什么诉讼地位?(2008—卷三—
下列有关仲裁协议的说法错误的是:()。
一般由城市()燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。
构筑物水池做满水试验时应掌握的要点有()、外观观察及蒸发量的测定。
()似设资产组合未来收益变化与过去足一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
对犯罪分子,要在宽大的前提下惩办。( )
设α1=(1,2,3,1)T,α2=(3,4,7,一1)T,α3=(2,6,a,6)T,α4=(0,1,3,a)T,则a=8是α1,α2,α3,α4线性相关的[].
高级程序设计语言中用于描述程序中的运算步骤、控制结构及数据传输的是(21)。
Thegeneralmanagerhaspromisedto______thematterinperson.
最新回复
(
0
)