【背景资料】某机电安装工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工招标过程中，建设单位提出的部分建议如下： (1)省外投标人必须在工程所在地承担过类似工程。事件2：施工合同约

admin2016-03-08 30

问题【背景资料】
某机电安装工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。工程实施过程中发生如下事件：
事件1：施工招标过程中，建设单位提出的部分建议如下：
(1)省外投标人必须在工程所在地承担过类似工程。
事件2：施工合同约定，空调机组由建设单位采购，由施工单位选择专业分包单位安装。空调机组?货时，生产厂商提出由其安装更能保证质量，且安装资格也符合国家要求。于是。建设单位要求施工单位与该生产厂商签订安装工程分包合同，但施工单位提出已与甲安装单位签订了安装工程分包合同。经协商，甲安装单位将部分安装工程分包给空调机组生产厂商。
事件3：建设单位与施工单位进行工程价款结算时，双方对下列5项工作的费用发生争议：(1)办理施工场地交通、施工噪声有关手续。(2)项目监理机构现场临时办公用房搭建。(3)施工单位采购的材料在使用前的检验或试验。(4)项目监理机构影响到正常施工的检查检验。(5)设备单机无负荷试车。
事件4：工程完工时，施工单位提出主体结构工程的保修期限为20年，并待工程竣工验收合格后向建设单位出具工程质量保修书。
【问题】
事件3中，各项工作所发生的费用分别应由谁承担?

选项

答案(1)事件3中，第(1)项工作所发生的费用应由建设单位承担。理由：承包人应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。 (2)事件3中，第(2)项工作所发生的费用应由建设单位承担。理由：承包人应按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担。 (3)事件3中，第③项工作所发生的费用应由施工单位承担。理由：承包人采购的材料和设备，在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 (4)事件3中，第④项工作所发生的费用应由建设单位承担。理由：工程师的检查检验，原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 (5)事件3中，第⑤项工作所发生的费用应由施工单位承担。理由：设备单机无负荷试车应由承包人组织，费用包括在安装工程费中。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Jyou777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

水利工程建设项目的立项过程包括的建设程序有()。

质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，由()组织填写。

()在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

按规定，堆石坝坝体垫层区要求压实后其渗透系数为(　　)左右。

水利工程中，在批准的初步设计或加深的可行性研究报告的基础上，将确定的工程设计方案进一步具体化，详细定出总体布置和各建筑物的轮廓尺寸、标高、材料类型、工艺要求和技术要求等的设计阶段为()。

根据《中华人民共和国水污染防治法》，各级人民政府的(　　)结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

依法必须招标的项目中，全部使用国有资金投资的国家重点水利工程项目设计应当采用(　　)。

把机电工程资料分为单位工程类、分部工程类等是按(　　)分类的。

影响照片对比度的因素不包括

一患者张口、咀嚼食物时，右侧关节区深部疼痛，口内上颌结节后上方有压痛；张口中度受限，被动张口度可大于自然开口度，张口型偏向右侧。最可能的诊断是

下列可增加毒性的情况不包括

保温屋面设置隔汽层的目的是（）。

长期投资性资产评估中需明确的具体内容主要有()。

某投资人于年初向银行存入10000元资金，年利率为4％，每半年复利一次，已知(F/P，4％，4)=1．1699，(F/P，2％，10)=1．2190，(F/P，2％，4)=1．0824，(F/P，2％，8)=1．1717，则第5年初可得到的本利和为()

根据税收征收管理法律制度的规定，税务机关在进行税务检查时，可以采取的行为有()。

某市中级人民法院在对一起物业管理合同纠纷的二审判决中,认定涉案物业管理企业不具备相应的资质等级,在判决做出后,该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么,他应当()。

观察学习

机电工程管理与实务

一级建造师

水利工程建设项目的立项过程包括的建设程序有()。

质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，由()组织填写。

()在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

按规定，堆石坝坝体垫层区要求压实后其渗透系数为( )左右。

水利工程中，在批准的初步设计或加深的可行性研究报告的基础上，将确定的工程设计方案进一步具体化，详细定出总体布置和各建筑物的轮廓尺寸、标高、材料类型、工艺要求和技术要求等的设计阶段为()。

根据《中华人民共和国水污染防治法》，各级人民政府的( )结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

依法必须招标的项目中，全部使用国有资金投资的国家重点水利工程项目设计应当采用( )。

把机电工程资料分为单位工程类、分部工程类等是按( )分类的。

影响照片对比度的因素不包括

一患者张口、咀嚼食物时，右侧关节区深部疼痛，口内上颌结节后上方有压痛；张口中度受限，被动张口度可大于自然开口度，张口型偏向右侧。最可能的诊断是

下列可增加毒性的情况不包括

保温屋面设置隔汽层的目的是（）。

长期投资性资产评估中需明确的具体内容主要有()。

某投资人于年初向银行存入10000元资金，年利率为4％，每半年复利一次，已知(F/P，4％，4)=1．1699，(F/P，2％，10)=1．2190，(F/P，2％，4)=1．0824，(F/P，2％，8)=1．1717，则第5年初可得到的本利和为()

根据税收征收管理法律制度的规定，税务机关在进行税务检查时，可以采取的行为有()。

某市中级人民法院在对一起物业管理合同纠纷的二审判决中,认定涉案物业管理企业不具备相应的资质等级,在判决做出后,该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么,他应当()。

观察学习

按规定，堆石坝坝体垫层区要求压实后其渗透系数为(　　)左右。

根据《中华人民共和国水污染防治法》，各级人民政府的(　　)结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

依法必须招标的项目中，全部使用国有资金投资的国家重点水利工程项目设计应当采用(　　)。

把机电工程资料分为单位工程类、分部工程类等是按(　　)分类的。