首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,发包人和承包人按工程量清单计价方式和《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工合同,合同工期180天。合同约定:措施费按分部分项工程费的25%计取;管理费和利润为人材机费用之和的16%,规费和税金为人材机费用、管理费
某工程项目,发包人和承包人按工程量清单计价方式和《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工合同,合同工期180天。合同约定:措施费按分部分项工程费的25%计取;管理费和利润为人材机费用之和的16%,规费和税金为人材机费用、管理费
admin
2020-04-17
46
问题
某工程项目,发包人和承包人按工程量清单计价方式和《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工合同,合同工期180天。合同约定:措施费按分部分项工程费的25%计取;管理费和利润为人材机费用之和的16%,规费和税金为人材机费用、管理费与利润之和的13%。
开工前,承包人编制并经项目监理机构批准的施工网络进度计划见图5-D-5。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:基坑开挖(A工作)施工过程,承包人发现基坑开挖部位有一处地勘资料中未标出的地下砖砌废井构筑物,经发包人与有关单位确认,该井内没有任何杂物,已经废弃。发包人、承包人和监理单位共同确认,废井外围尺寸为:长×宽×深=3m×2.1 m×12m,井壁厚度为0.49m,无底,无盖,井口简易覆盖(不计覆盖物工程量),该构筑物位于基底标高以上部位,拆除不会对地基成影响,三方签署了《现场签证单》。基坑开挖工期延长5天。
事件2:发包人负责采购的部分装配式混凝土构件提前一个月运抵合同约定的施工现场,承包人会同监理单位共同清点验收后存放在施工现场。为了节约施工场地,承包人将上述构件集中堆放,由于堆放层数过多,致使下部分构件产生裂缝。两个月后,发包人在承包人准备安装该批构件时知悉此事,遂要求承包人对构件进行检测并赔偿构件损坏的损失。承包人提出,部分构件损坏是由于发包人提前运抵现场占用施工场地所致,不同意进行检测和承担损失,而要求发包人额外增加支付两个月的构件保管费用。发包人仅同意额外增加支付一个月的保管费用。
事件3:原设计J工作分项估算工程量为400m
3
,由于发包人提出新的使用功能要求,进行了设计变更。该变更增加了该分项工程量200m
3
。已知J工作人料机费用为360元/m
3
,合同约定超过原估算工程量15%以上部分综合单价调整系数为0.9;变更前后J工作的施工方法和施工效率保持不变。
【问题】
承包人可以得到的工期索赔合计为多少天?(写出分析过程)
(计算结果保留两位小数)
选项
答案
(1)承包人可以得到的工期索赔合计为15天。 (2)事件1:基坑开挖(A工作)在关键线路,A工作持续时间延长5天会造成总工期延长5天,而且承包人发现的废井是在基坑开挖部位,地勘资料中未标出的,是发包人的原因造成的,所以应该索赔工期5天。 事件3:由于变更前后J工作的施工方法和施工效率保持不变,J工作增加工作量后,增加持续时间20天[200/(400/40)],因J工作为非关键工作,有10天的总时差,故J工作增加工期20天会造成总工期增加10天(20-10),且设计变更所导致的工期和费用增加应由发包人承担,所以可以索赔10天。 承包人共计可以索赔5+10=15(天)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/K575777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
专业监理工程师应()。
建设工程监理规划应由( )审定批准后执行。
《建筑法》规定,按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,( )。
对内向监理单位负责,对外向业主负责的是( )。
《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程招标的开标、评标、定标由( )依法组织实施,并接受有关行政主管部门的监督。
为了使系统达到其特定的目标,使全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力和责任制度而构成的一种人的组合体就是()。
在FIDIC道德准则中,( )属于公正性问题中的内容。
按照《建设工程质量管理条例》要求,施工单位必须按照工程设计要求、()和合同约定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字。
按工程部分解,而不按工种分解是建设工程目标分解应遵循的原则之一,这样分解的原因是( )。
根据《建设工程安全生产管理条例》,下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中,需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。
随机试题
中压废热锅炉的蒸汽压力为()。
A.机械性刺激敏感B.突发性电击样痛C.定点性咀嚼剧痛D.疼痛不定位,夜间加重E.刺痛人洞引起疼痛下述疾病可能出现的疼痛描述正确的是深龋
赵某与罗某系邻居。两人因日常小事纠纷不断。某日,两人又起纠纷,争吵中罗某抄起木棍,打在赵某头上,致使其严重脑震荡,左耳失聪,赵某因此受重伤而向公安机关报案。公安机关认为本案系邻里纠纷,以民事调解为宜,不予立案。赵某即将本案诉至人民法院。下列选项中,哪一项不
当电梯轿厢使用玻璃轿壁时,必须安装()高度的扶手。
你认为最重要的样品是()
环境创设中,幼儿与教师共同合作,共同参与,符合幼儿环境创设的()原则。
森林效应:一棵树如果单独生长在一个地方,往往比较矮小、畸形,而当众多树木生长在一起、,共用水源的时候,往往能长得郁郁葱葱。请问“森林效应”对你有什么启示?
长期以来,我国城市管理执法体制弊端多多,部门林立,各管一摊。管市容的不管破坏绿化的,管破坏绿化的不管违章建设,管违章建设的不管街头无照摆摊……而许多违法问题的处理又常常涉及几个执法部门。比如,对于马路市场,工商、交通、市容等执法部门都可以管,叉都可以不管。
用来控制、指挥和协调计算机各部件工作的是()。
HIV&AIDS[A]AIDShasnowsurpassedtheBlackDeathonitscoursetobecometheworstpandemicinhumanhistory.Attheendof
最新回复
(
0
)