某施工总承包单位于2010年5月与某公司签订了框架一剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2010年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。

admin2012-08-30 42

问题某施工总承包单位于2010年5月与某公司签订了框架一剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m²，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2010年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件：
事件一：在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师6月30日下停工令，其后进行地质复查；7月4日接到监理工程师下达的复工令，要求7月5日复工。
事件二：因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，拖延工期5日，影响了施工的正常进行。
事件三：7月25～28日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，造成人工窝工20个工作日。
(注：以上事件均发生在关键线路上)
对于上述可要求索赔的事件，每项工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

选项

答案事件一：索赔工期5d(6月30日～7月4日)。事件二：索赔工期4d(7月25～28日)。共计索赔工期为：5d+4d=9d。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KGQu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是()。[2013年真题]

材料的采购及保管费包括()

编制材料计划的原则和要求包括()。

土方工程施工中，最适用于运土距离为100～300m的机械是()。

项目部编制材料供应计划时，主要依据是()。[2013年真题]

背景材料：某高速公路工程B合同段，桩号为K6＋000～K26＋500，全长20．5km。其中路基土方为180万m3，绝大部分是借土填方。下面是该合同段实施施工组织设计中某路段路基填筑的施工方案描述。(1)土质分析本路段主要是粉

不从众分为三种情况:()、()、()。

下列哪项不符合心房颤动的临床表现?

正常足月新生儿。母乳喂养后应取的体位是

男性，42岁，高血压病史5年，近2周自感头痛头晕加重，伴心悸明显。查体：血压180／100mmHg起。ECG示：二度Ⅱ型房室传导阻滞。控制血压不宜选择下列哪项

此建设项目(上题)污水水质复杂程度为()。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条的规定，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，该如何处理()。

幼小衔接