首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2017—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位
背景 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2017—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位
admin
2020-05-21
115
问题
背景
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2017—0201签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。
施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图:
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘察报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长10d,施工人员窝工费2万元,施工方设备损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。
选项
答案
事件一:工期索赔不成立; 理由:A工作的延期发生在非关键线路,且没有超过其总时差,不影响总工期。费用索赔成立; 理由:地质勘察报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见,属于建设单位的风险范畴。 事件二:工期和费用索赔均不成立; 理由:基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理,应由施工单位承担该风险及其损失。 事件三:工期索赔不成立; 理由:罕见雷电天气,属不可抗力,属建设单位承担的风险范围,但C工作延误发生在非关键线路上,且对总工期不构成影响,故不成立。 费用补偿不成立; 理由:因不可抗力发生的损失费用,应由双方分别承担各自的费用损失,事件三中人员窝工及设备损失均由施工方自行承担。 事件四:工期和费用索赔均成立; 理由:因为设计变更导致,属于建设单位应承担的责任范围。 事件五:费用索赔不成立; 理由:该工程是固定总价合同,材料价格上涨风险应由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KMYJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
乙级设备监理单位可监理《设备监理单位资格证书》中规定的工程专业的()。
弱矩阵型组织结构保留了项目的()组织结构的主要特征。
项目管理软件应用规划的主要内容包括()。
在项目实施过程中,设备监理单位根据业主授予的权力开展以()为目标的控制工作、合同管理与信息管理工作、组织协调工作。
下列不属于根据设备工程的阶段特点划分设备监理规划的是()。
合同管理子系统应实现的基本功能不包括()。
建筑工程质量特性中的安全性是指工程()的安全程度。
关于喷射混凝土施工,说法正确的是()。[2016年真题]
关于平屋顶防水细部构造,正确的有()。
关于墙体构造的说法,正确的是()。
随机试题
(2009年4月)_______体现了量变的积累引起质变这一哲学道理。
某缺铁性贫血病人,需口服硫酸亚铁,护士指导病人服用方法正确的是
甲参加乙旅行社组织的旅游活动。未经甲和其他旅游者同意,乙旅行社将本次业务转让给当地的丙旅行社。丙旅行社聘请丁公司提供大巴运输服务。途中,由于丁公司司机黄某酒后驾驶与迎面违章变道的个体运输户刘某货车相撞,造成甲受伤。甲的下列哪些请求能够获得法院的支持?(20
某法律规定:“汽车所有人或驾驶人违反道路交通管理事件尚未处结者,公路监理机关于汽车所有人或驾驶人办理其各项登记或换发号牌、执照时,应请其对违规案件先予清结。但申请汽车检验者,不在此限。”根据此条规定,下列哪个判断是正确的?()
目前,我国以存量房经纪业务为主的房地产经纪机构,大多采用有()模式,这种模式非常强调通过()来开拓客户。
A公司与B银行签订一份借款合同。合同约定:A公司向B银行借款500万元,借款期限自2010年8月1日至2012年7月31日,以及利息支付等事项。刘某在借款合同保证人一栏签字。A公司将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给B银行,双方签订
对于由受托方提供原材料的加工承揽合同,下列关于印花税规定的表述正确的是()。
根据证券法规定,公开发行公司债券,应当符合下列()条件。
商业银行存入中央银行的准备金与社会公众所持有的现金之和是()。
下面的是关于类及其修饰符的一些描述,不正确的是()
最新回复
(
0
)