首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3
【背景资料】 某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3
admin
2016-01-05
30
问题
【背景资料】
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:d)。
施工过程中发生如下事件。
事件一:
工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两问临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:
建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果为合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费,由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:
(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停1d影响30工日,10台班);
(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停1d影响40工日,10台班);
(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停1d影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序,向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:
在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
【问题】
已知该工程的实际工期为122d,分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费?金额是多少?
选项
答案
根据第3问的计算结果,非施工单位原因造成B工作和E工作的停工:由于B停工,监理批准延长工期3d;由于E停工,监理批准延长工期1d,总共使工期延长4d。该工程经项目监理机构批准的计划工期120d,应顺延4d,即合同要求的工期为124d,而实际工期122d,因此工期提前(120+4—122)d=2(d)。施工单位应获得工期提前奖励。因提前2天完工,因此奖励金额为2d×3000元/d=6000(元)(承包商原因使C工作停工5d,没有超过其总时差15d,不影响工期,所以无误期损失赔偿)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KOeJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某电压信号随时间变化的波形如图所示,该信号属于()。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程发生施工生产安全事故后,应由()向当地安全生产监督管理部门报告。
()对全国的建设工程勘察、设计活动实行统一监督、管理。
下列建设工程的勘察、设计可以不经有关部门批准,直接发包的为()。
下列项目中,必须遵循《建设工程勘察管理条例》的工程为()。
根据《招标投标法》规定,在工程建设招标投标过程中,开标的时间应在招标文件规定的()公开进行。
根据《安全生产法》的规定,新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程()。
装有管型避雷器的线路,保护装置的动作时间不应大于0.08s;保护装置起动元件的返回时间不应小于()。
随机试题
ItusedtotakeRedwoodCity,Californiapolicehourstolocategunfire.Now,theyhaveanewtoolthathelpsthemfindthegunf
背景资料:某施工单位承接了一座公路隧道的土建及交通工程施工项目,该隧道为单洞双向行驶的两车道浅埋隧道,设计净高为5m,净宽为12m,总长为1600m,穿越的岩层主要由页岩和砂岩组成,裂隙发育,设计采用新奥法施工、分部开挖和复合式衬砌。进场后,项目部与所有
在windowsXP中,利用鼠标器拖曳()的操作,可改变对话框的位置。
对出口产品退还增值税、消费税的,应同时退还已缴纳的城市维护建设税。()
A企业向B银行贷款50万元,C公司作为A企业的连带责任担保人。当贷款尚未到期时,A企业和C公司分别被甲、乙两地人民法院受理破产。下列关于B银行申报债权的表述中,正确的是()。
全国公安机关开展网上追逃专项督查“清网行动”,下列表述正确的是()。①是建设社会主义法治中国的要求②说明国家的中心工作已经发生了转移③是为了维护社会的公平正义④能杜绝违法犯罪现象的发生
下列有关宋朝法制的表述错误的是()。
ThePewFoundationdiscoveredinarecent【C1】______thattensionsoverinequalityinwealthnow【C2】______tensionsoverraceandi
PluggingintoElectronicDatabasesIfyouarelooking【C1】______information,libraryshelvesareagoodplace【C2】______.Buti
Itisclearthathumanhistorywillend;theonlymysteryiswhen.Itisalsoclearthatifthetimingislefttonature(or,if
最新回复
(
0
)