背景资料：某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工，经业主同意，将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2011年5月18日，合同工期67

admin2016-12-26 57

问题背景资料：
某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工，经业主同意，将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2011年5月18日，合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了业主的批准。
工程施工过程中发生了以下几项事件：
事件一：在土方开挖过程中，在钎探后，星鼎公司发现局部有松土坑，但设计文件和勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理，使工程费用增加3万元，土方开挖时间延长2天，增加人工10个工日，人工窝工24个工日。星鼎公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量，及时向业主提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。
事件二：2011年6月15日，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求，致使止推板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王某砸伤。经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。止推板失去作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。
事件三：设备安装阶段，按照合同约定，业主负责购买的设备应于6月24日进场，
25日开始安装。但因运输问题，推迟到6月28日才进场，造成安装时间推迟4天，人工窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。
事件四：室内装修进行内墙涂料涂刷前，检查基层处理时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
问题：
事件一中星鼎公司向业主提出索赔要求是否妥当？为什么？

选项

答案事件一中星鼎公司不可以向业主提出索赔要求。因为星鼎公司与业主之间没有合同关系，只与安装公司存在合同关系，所以，星鼎公司应向安装公司提出索赔要求，再由安装公司向业主提出索赔要求。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KP8w777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

建筑涂料按使用部位可分为(　　)。

室内泛水坡度在设计无要求时，不应大于(　　)。

民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于(　　)间。

砌块按主规格尺寸可分为小砌块、中砌块和大砌块，目前我国以中小型砌块使用较多，以下说法正确的是(　　)。

该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之外，并改正。基坑验槽时，应重点观察哪些部位?

具有规格尺寸大、花色品种较多、铺设整体效果好、色泽均匀，视觉效果好，表面耐磨性高，有较高的阻燃性能，耐污染腐蚀能力强，抗压、抗冲击性能好等特点的是()。

从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。将剩余的二甲苯倒在工地上的危害是什么?指出正确的处理方法。

吊装一钢粱如图1所示，吊点位置不变，吊索与梁的夹角分别为60°、45°和30°，试比较钢梁所受的压力大小，下面正确的排序是()。

采用分离式配筋的多跨板，板底钢筋宜()伸入支座。

三个小孩在公路边玩耍，此时，一辆轿车急速驶过，三小孩捡起石子向轿车扔去，坐在后排座位的刘某被一石子击中。刘某将三小孩起诉至法院。关于本案举证责任分配，下列哪些选项是正确的?(2008年·卷三·80题)

下列关于区域生态适宜性评价的表述，哪些项是错误的?()

投资者在上海证券交易所办理指定交易的登记收取和确认程序分别为(　　)。

“以学习者为中心”的教学模式，其理论基础主要来自人本主义和()学习理论。

Whydoesthewomanwanttokeeptheskirt?

建筑工程管理与实务

二级建造师

建筑涂料按使用部位可分为( )。

室内泛水坡度在设计无要求时，不应大于( )。

民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于( )间。

砌块按主规格尺寸可分为小砌块、中砌块和大砌块，目前我国以中小型砌块使用较多，以下说法正确的是( )。

该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之外，并改正。基坑验槽时，应重点观察哪些部位?

具有规格尺寸大、花色品种较多、铺设整体效果好、色泽均匀，视觉效果好，表面耐磨性高，有较高的阻燃性能，耐污染腐蚀能力强，抗压、抗冲击性能好等特点的是()。

从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。将剩余的二甲苯倒在工地上的危害是什么?指出正确的处理方法。

吊装一钢粱如图1所示，吊点位置不变，吊索与梁的夹角分别为60°、45°和30°，试比较钢梁所受的压力大小，下面正确的排序是()。

采用分离式配筋的多跨板，板底钢筋宜()伸入支座。

三个小孩在公路边玩耍，此时，一辆轿车急速驶过，三小孩捡起石子向轿车扔去，坐在后排座位的刘某被一石子击中。刘某将三小孩起诉至法院。关于本案举证责任分配，下列哪些选项是正确的?(2008年·卷三·80题)

下列关于区域生态适宜性评价的表述，哪些项是错误的?()

投资者在上海证券交易所办理指定交易的登记收取和确认程序分别为( )。

“以学习者为中心”的教学模式，其理论基础主要来自人本主义和()学习理论。

Whydoesthewomanwanttokeeptheskirt?

建筑涂料按使用部位可分为(　　)。

室内泛水坡度在设计无要求时，不应大于(　　)。

民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于(　　)间。

砌块按主规格尺寸可分为小砌块、中砌块和大砌块，目前我国以中小型砌块使用较多，以下说法正确的是(　　)。

投资者在上海证券交易所办理指定交易的登记收取和确认程序分别为(　　)。