首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费
某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费
admin
2010-02-26
31
问题
某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件2:2009年5月18日发生6级大风,一直到2009年5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件3:2009年5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,2009年5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4:2009年5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件5:2009年5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图样存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
选项
答案
建设单位应给予承包单位补偿工期:(10+3+2+3)天=18天 建设单位应给予承包单位补偿费用:(3000+900+6480)元=10380元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Kev5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
安装调试前,供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行()。
性能验收试验完毕后,每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证指标后,采购方与供货方签订()。
买受人应当按照采购合同约定的时间、地点、方式等与出卖人进行()。
下列属于设计人的违约责任的选项有()。
()为委托人的义务。
《建设工程委托监理合同》的标的是()。
如果雇主拟替换工程师,则应当在预计替换的日期之前的()天,将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。
下列不属于承包商进行的生产设备制造、材料生产加工以及工程的所有作业实施使用的方法是()。
随机试题
化脓性关节炎分为________、________和________3期。
听诊时心律不规则的心律失常可见于
A、0.5%盐酸普鲁卡因注射液B、10%维生素C注射液C、5%葡萄糖注射液D、静脉注射用脂防乳E、丹参注射液制备过程中需调节溶液的pH值3.5~5.0及加入适量氯化钠
甲市人民法院一审对林某强奸案作出判决,如果该案判决有错误,有权按照第二审程序提起抗诉的是()
建设投资估算的基础资料与依据主要包括()。
【2015年真题】通过应用价值工程优化设计,使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸,增加使用面积,降低单方造价的效果。该提高价值的途径是()。
在账务系统中填制记账时,在以下几种操作情况中,不能顺利执行的有()。
让渡资产使用权所获得的收入主要有()。
会计资料的质量特征主要体现在()两个方面。
中华民族在漫长的历史发展中()起了十分成熟的道德价值体系。
最新回复
(
0
)