首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某招标工程原合同约定2018年1月31日竣工,因承包商采购的材料未能及时到货导致工期延误 2018年3月14日竣工。而在2018年3月1日由于新的法规实施,导致业主额外支付了300万元税金。则关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。
某招标工程原合同约定2018年1月31日竣工,因承包商采购的材料未能及时到货导致工期延误 2018年3月14日竣工。而在2018年3月1日由于新的法规实施,导致业主额外支付了300万元税金。则关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。
admin
2018-11-23
57
问题
某招标工程原合同约定2018年1月31日竣工,因承包商采购的材料未能及时到货导致工期延误 2018年3月14日竣工。而在2018年3月1日由于新的法规实施,导致业主额外支付了300万元税金。则关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。
选项
A、因承包人原因造成了工期延误,增加的300万元应由承包人承担
B、工期延误是承包人原因,但增加的300万元是应由于政策法规变化,应由业主方承担
C、工期延误是承包人原因,但增加的300万元是应由于政策法规变化,应由双方共同承担
D、增加的300万元是由于政策法规变化造成的,不是承包商的原因,应由业主方承担
答案
A
解析
因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担,故A正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Kuyu777K
本试题收录于:
建设工程经济题库一级建造师分类
0
建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用应列入( )中。
某房地产企业年商品房销售收入为48500万元,物业租赁费收入3200万元,物业管理服务费收入300万元。已知营业税率5%,城市维护建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为( )万元。
以下属于直接费用的是()。
报告式资产负债表是上下结构,上半部分列示资产,下半部分列示负债和所有者权益,具体的排列形式有( )。
工程成本的成本项目除人工费、材料费外,还包括( )。
建设单位自行完成的勘察设计工作所需的费用计入( )中。
为有效提高建设项目的经济效果,在项目建设过程中进行价值工程活动的点应放在()阶段。
建设投资,由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)、建设期利息和固定资产投资方向调节税(目前暂不征)组成。固定资产投资中动态投资部分包括()。
某企业2008年度销售收入实际总额50万元,存货平均余额9万元,其中超储积压不合理占用数0.8万元,2009年度销售收入总额70万元,存货周转加速率10%。一般情况下,存货占企业总资产的()左右。
某企业2008年度销售收入实际总额50万元,存货平均余额9万元,其中超储积压不合理占用数0.8万元,2009年度销售收入总额70万元,存货周转加速率10%。存货的成本不包括()。
随机试题
《礼记·大学》中有这样一段话:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。”如果《礼记·大学》中的观点是正确的,则以下哪项必然为假?
中华民国在南京国民政府时期的最高行政机关是()
OutsideourhotelinHoChiMingCity,Vietnam,aseeminglyancientwomanwaitedbesidethedoorwithherhandoutstretched.Eve
解除收养关系后,成年的养子女同生父母的关系()
诊断原发性不孕的依据为
甲公司与乙公司解除合同关系,则合同中的仲裁条款也随之失效。( )
她经济:也称女性经济,随着女性经济和社会地位提高,围绕着女性理财、消费而形成了特有的经济圈和经济现象。由于女性对消费的推崇,推动经济的效果很明显,所以称之为“她经济”。根据上述定义,下列属于“她经济”的一项是:
计算其中D由曲线及x轴和y轴围成,其中a>0,b>0.
TCP通过()进行流量控制。
Youwillhearfivedifferentpeopletalkingaboutajob-huntinglecturetheyhavejustattended.Foreachextractthereare
最新回复
(
0
)