首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下: 合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图5-1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三
某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下: 合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图5-1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三
admin
2010-11-22
50
问题
某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下:
合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图5-1所示。
由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械;B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工,不能同时平行进行。
(1) 承包人在投标报价中填报的部分相关内容如下:
①完成A、B、C、D、E、F、G、H、I九项工作的人工工日消耗量分别为:100、400、 400、300、200、60、60、90、1000(工日)。
②工人的日工资单价为50元/工日,运输机械台班单价为2400元/台班,吊装机械台班单价为1200元/台班。
③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法,其中的间接费费率为18%;利润率为7%;税金按相关规定计算。施工企业所在地为县城。
(2) 合同中规定:人员窝工费补偿为25元/工日,运输机械折旧费为1000元/台班,吊装机械折旧费为500元/台班。
在施工过程中,由于设计变更使工作E增加了工程量,作业时间延长了20天,增加用工100个工日,增加材料费2.5万元,增加机械台班20个,相应的措施费增加1.2万元。同时,E、H、I的工人分别属于不同工种,H、I工作分别推迟20天。
在因设计变更使工作E增加工程量的事件中,承包商除在工作E上可以索赔的费用外,是否还可以索赔其他费用?如果有可以索赔的其他费用,请分项列式计算可以索赔的费用;如果没有,请说明原因。(注:计算结果均保留两位小数。)
选项
答案
承包商还可以索赔其他费用。 (1) H工作费用索赔: ①因为H工作有10天总时差,所以人员窝工和吊装机械闲置时间为(20-10)天= 10天。 ②每天窝工人数为90/30工日/天=3工日/天。 ③索赔费用为(3×10×25+10×500)元=5750元。 (2) I工作费用索赔: ①人员窝工时间为20天。 ②每天窝工人数为1000/50工日/天=20工日/天。 ③索赔费用为20×20×25元=10000元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/L275777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
“确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标()的要求。
从()的角度,建设工程风险管理的目标通常表述为:“实际投资不超过计划投资;实际工期不超过计划工期,实际质量满足预期的质量要求;建设过程安全”。
工程监理单位有()行为的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书。
《建筑工程质量管理条列》规定()依法对建设工程质量负责。
某工程地下室柱子钢筋绑扎完成,准备浇筑混凝土时,按《建设工程质量管理条例》要求,施工单位应通知建设单位和()参加隐蔽验收。
从建设工程风险的识别来说,风险识别的特点有()。
根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险,是采用()法的方法来识别风险。
建立建设工程数据库,应当注意()。
()项目监理组织结构形式具有命令统一、职责分明、决策迅速等优点。
工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,确有必要时,工程师可发出口头指令,并在()小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。
随机试题
人民法院在接到起诉状时对符合法律规定起诉条件的,应当登记立案。对当场不能判定是否符合法律规定的起诉条件的,应当()。
男,18岁,左上臂近端疼痛、肿胀1个月,就诊拍X线片显示:左肱骨上段膨胀性囊状透亮区,边界清,内有骨性间隔将囊腔分成蜂窝状。最可能的诊断是
在下列肌中,既能上提肩胛骨,又能下降肩胛骨的是
下列选项属于职业健康安全管理制度的是()。
证券公司对客户融资融券的额度按现行规定不得超过客户提交保证金的( )倍。
初中阶段课程标准中“数与代数”包括数与式、方程与不等式和()。
阅读下面的文章,回答后面的问题。江湖苏轼在历史长长的小巷里,有一个人总会让我们为之倾倒。他总是站在千年外的月光下,峨冠博带,长须飘飘,脸上挂着一副顽皮的笑
《革命军》是清末资产阶级革命派的一篇战斗檄文,其作者是()。
伊斯兰教的经典是()。
Paperisdifferentfromotherwasteproducebecauseitcomesfromasustainableresource:trees.Unlikethemineralsandoiluse
最新回复
(
0
)