首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6—1。 施工过程中发
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6—1。 施工过程中发
admin
2018-03-31
21
问题
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6—1。
施工过程中发生如下事件:
事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使A工作开始时间推迟1个月,导致施工单位机械闲置和人员窝工损失。
事件2:设计单位修改图纸使C工作工程量发生变化,增加造价10万元,施工单位及时调整部署,如期完成了C工作。
事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月。由于物价上涨原因,6~7月D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%,D、E工作均按原持续时间完成;由于施工机械故障,J工作7月份实际只完成了计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。
事件4:G、I工作在实施过程中遇到异常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使I工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。
事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对其质量提出了质疑,并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位对该隐蔽工程进行了剥离复验,复验结果工程质量不合格,施工单位进行了整改。
以上事件1~事件4发生后,施工单位均在规定的时间内提出顺延工期和补偿费用要求。
【问题】
事件4中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
选项
答案
(1)事件4中,施工单位顺延工期要求成立。 理由:该事件为不可抗力事件且G工作在关键线路上。 (2)补偿费用要求不成立。 理由:因I工作属施工单位自行赶工行为。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/L6q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据合同中某些条款,可以推出承包人有索赔权,这种有经济补偿含义的条款,在合同管理工作中被称为()。
若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得()的认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
设备工程项目实施期设计阶段()属于业主方管理的一般职责。
采购设备的种类、数量,具体的技术规格、性能要求要尽量根据项目的需要选择()通用的标准和规格。
设备工程索赔是指()。
设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权;②索赔理由质疑、否认权;③索赔争议裁决权;④索赔处理决定权;⑤在授权范围内,签发付款证书权。
业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往是()。
以下各项对于风险管理阐述不正确的是()。
()是设备工程合同签约前惟一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。
()适用于采购标的额较大、市场竞争比较激烈的设备供应,易于使采购人获得较为有利的合同价格。
随机试题
下列现象中,造成输气管线外壁腐蚀的因素是()。
患者,男性,60岁。患慢性支气管炎、阻塞性肺气肿合并阻塞性肺疾病10余年,近两天因天气突然变化,患者出现咳嗽、咳痰、气喘等症状。入院查体:呼吸30次/min,SaO2为88%。血气分析结果:PaO2为50mmHg,PCO2为60mmHg。上述吸氧流量的
郑声的病机是
临床使用不当可引起肝损伤的动物类中药有()。
患儿,女,3个月。母亲带其去儿童保健门诊接种百白破混合制剂。患儿母亲非常焦虑,不停哭泣。针对患儿母亲的心理护理,错误的是
用于输送可燃液体或气体的金属管道,()用作接地极。
企业所设置的会计科目应当符合国家统一的会计制度的规定,这是合法性原则的要求。()
通过景点之间的花卉乔木等的过渡景,使景色更有层次感。这之间的乔木花卉就叫做夹景。
根据相关材料,完成下列各题。材料一:2009年新疆番茄酱总产达到101.83万吨,成为继美国、意大利之后的世界第三大番茄酱产区。新疆番茄酱产品销往世界一百多个国家和地区,年出口50万吨以上,出口贸易量居世界之首。材料二:继深圳、珠海
孙某冒充首长与各地党政干部电话联系,高价卖出所谓的“内部信息”,共谋得50万元以上的收入。法院应给孙某定罪为()。
最新回复
(
0
)