实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要

admin2022-03-24 62

问题实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其造成的损失过大，意欲索赔。
事件2：工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km，但开工后，发现该砂不符合质量要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在合同约定的时间内，向监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元的索赔要求。
事件3：路基土石方工程施工过程中，承包人在合同中标有软石的地方未遇到软石。因此，该施工段的工期提前1个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得更困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包人准备提出索赔要求。
问题：
针对事件1，指出承包人的索赔能否成立?由此引起的损失费用项目有哪些?

选项

答案事件1中，承包人的索赔要求成立。费用损失主要包括：10天的工人窝工、施工机械停置及管理费用。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LHq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()，是指合同当事人双方权利和义务共同指向的事物。

()，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的法律形式。

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

对合同约定的重要工序，供货方的技术服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购方不能进行下一道工序。经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由()负责。

安装调试前，供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行()，讲解和示范要进行工作的程序和方法。

设备采购合同的目的是转移()。

正常的监理酬金的构成不包括()。

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目，其中总投资在()万元以上必须招标。

患者，女性，27岁，妊娠3个月，下前牙龈乳头增大呈半球形。镜下可见纤维结缔组织增生，胶原纤维变性水肿，毛细血管增生扩张。其病理诊断为

甲与乙签订了一份买卖合同，甲为卖方，乙为买方。合同约定，由甲负责运输，运输方式为火车运输，后双方在合同的履行地点上发生争议。就本题的合同履行地点．表述不正确的有：()

某生产车间是一个标准成本中心。为了对该车间进行业绩评价，需要计算的责任成本范围是()。

Afterthat,heknewhecould______anyemergencybydoingwhathecouldtothebestofhisability.

【2012年烟台市市直真题】群体发展的最高阶段是()。

在局域网的拓扑结构中，只允许数据在传输媒体中单向流动的拓扑结构是()。

WhichoffollowingistrueabouttheurbanpeopleofWesternCanadaduringtheearlyyearsofthecentury?

Therewasatimewhenanypersonalinformationthatwasgatheredaboutuswastypedonapieceofpaperand【B1】______inafilec