首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景】 某项目业主分别与甲、乙两个施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同。 土建施工合同约定:管理费为人、材、机费之和的10%,利润为人、材、机费用与管理费之和的6%,规费和税金为人、材、机费用与管理费和利润之和的9.8%,合同工期为1
【背景】 某项目业主分别与甲、乙两个施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同。 土建施工合同约定:管理费为人、材、机费之和的10%,利润为人、材、机费用与管理费之和的6%,规费和税金为人、材、机费用与管理费和利润之和的9.8%,合同工期为1
admin
2017-11-07
20
问题
【背景】
某项目业主分别与甲、乙两个施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同。
土建施工合同约定:管理费为人、材、机费之和的10%,利润为人、材、机费用与管理费之和的6%,规费和税金为人、材、机费用与管理费和利润之和的9.8%,合同工期为100天。
设备安装合同约定:管理费和利润均以人工费为基础,其费率分别为55%、45%。规费和税金为人、材、机费用与管理费和利润之和的9.8%,合同工期20天。
土建施工合同与设备安装合同均约定:人工费单价为80元/工日,窝工补偿按70%计算;机械台班单价按500元/台班,闲置补偿按80%计算。
甲乙施工单位编制了施工进度计划,获得监理工程师的批准,如图5.1.1所示。
该工程实施过程中发生如下事件:
事件1:基础工程A工作施工完毕组织验槽时,发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符,为此,设计单位修改加大了基础埋深,该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日,增加机械10个台班,A工作时间延长3天,甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工程索赔。
事件2:设备基础D工作的预埋件完毕后,甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收,监理工程师未按合同约定的时限到现场验收,也未通知甲施工单位推迟验收时间,在此情况下,甲施工单位进行了隐蔽工序的施工,业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验,检验发现预埋尺寸不足,位置偏差过大,不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30个工日,材料费1.2万元,D工作时间延长2天,甲施工单位及时向业主提供了费用索赔和工期索赔。
事件3:设备安装S工作开始后,乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失,业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此,乙施工单位发生材料费2.5万元。人工费0.5万元。
S工作时间延长2天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔,向甲施工单位提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。
事件4:设备安装过程中,由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏。使S工作延长施工工期6天,窝工24个工日。增加安装、调试设备修理费1.6万元。并影响了甲施工单位后续工作的开工时间,造成甲施工单位窝工36个工日,机械闲置6个台班。为此,甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。
【问题】
事件2中,业主代表的做法是否妥当?说明理由。
选项
答案
业主代表的做法妥当。理由:甲施工单位在通知监理到场检验覆盖的行为符合规范,在监理不能到场的情况下进行覆盖也是符合规定的,即使如此,监理及业主代表事后仍然有权利在任何时候要求对隐蔽工程进行检验。如果再次检查的结果不合格,延误的工期以及修复的费用都应该由承包人承担。
解析
业主代表的做法妥当。理由:甲施工单位在通知监理到场检验覆盖的行为符合规范,在监理不能到场的情况下进行覆盖也是符合规定的,即使如此,监理及业主代表事后仍然有权利在任何时候要求对隐蔽工程进行检验。如果再次检查的结果不合格,那么延误的工期以及修复的费用都应该由承包人承担。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LJ75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程项目信息管理的基本任务是()。
根据建设工程监理的指导思想,规划的中心内容是()。
专业监理工程师履行()职责。
当()需要调整时,监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位。
()应由具有三年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
在下列表述中,符合《建设工程监理规范》规定的是()。
就建设工程而言,在风险事件发生前,风险管理的目标主要表现为()。
建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解,其含义是按建设工程( )进行分解。
项目管理信息系统应用不断深入,()问题已成为当前需要解决的首要问题。
汽车制动系统失灵是( )。
随机试题
下列关于胰岛素和胰高血糖素的相互作用的叙述哪项是错误的()
一、案情原告:B公司被告:E公司卖方境外A公司与买方境内B公司以CFR(成本加运费)的贸易术语价格条件签订货物买卖合同。A公司为履行交货义务,与境外C轮的船东代理D公司签订了航次租船合同,该合同约定由C轮承运该批货物,A公司向D
中性粒细胞常减少的疾病是
A.受纳与腐熟水谷B.主津C.贮藏与排泄胆汁D.主液E.贮尿和排尿胃功能为
《医疗用毒性药品管理办法》规定,医疗单位调配毒性药品,每次处方剂量不得超过
《国土资源行政复议规定》规定,第三人参加行政复议的,复议机关可以不制作第三人参加行政复议通知书,不送达第三人。()。
投资宏观调控是指政府从()出发,对整个投资活动进行的调节与控制。
下列各项中,体现实质重于形式这一会计信息质量要求的是()。
下列应当缴纳城镇土地使用税的有()。
[*]
最新回复
(
0
)