某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同，约定工期14个月。背景一：在对设备支架进行焊接的过程中，每吨支架消耗人工10个工日，型钢1．08吨，各种机械台班费400元，其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28．5元，型钢的综合单价为每吨

admin2013-01-25 51

问题某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同，约定工期14个月。
背景一：在对设备支架进行焊接的过程中，每吨支架消耗人工10个工日，型钢1．08吨，各种机械台班费400元，其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28．5元，型钢的综合单价为每吨3800元。
背景二：在施工过程中，由于勘察失误，业主决定改变某构件的位置，为此，承包商将原构件拆除，并重新安装，增加人工15个工日，机械台班0．5个台班，已知工程所在地人工工日单价为28．5元，该机械租赁费为700元／台班。
背景三：在某项工作的施工过程中，发生以下事件：
事件一：由于业主未能及时提供材料，导致承包商人员窝工20个工日，该项工作的工期延长3天，并影响到总工期；某种机械设备窝工1个台班，该设备的窝工费为280元／台班。人员窝工费为23．5元／工日。
事件二：由于业主提供的动力故障，停工两天，但由于该项工作不在关键线路上，未影响总工期。人员窝工16个工日，人员窝工费为23．5元／工日。
事件三：为了确保工程质量，承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施，花费技术措施费2000元。
事件四：在设备主体安装过程中，由于承包商提供的施工机械发生故障，造成人员窝工8个工日，设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23．5元／工日。
针对上述四个事件，承包商向业主和监理工程师提出了费用索赔；同时针对事件一、二、四提出了工期索赔。
根据题意，回答下述问题：
根据背景二提供的信息，假定管理费、利润等不予补偿，承包商针对该次变更向业主提出的合理费用补偿为( )元。

选项 A、350．0
B、427．5
C、777．5
D、1 127．5

答案C

解析索赔合理补偿费用=15×28．5+700×0．5=777．5(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Lb5M777K

本试题收录于：建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

中国人民银行根据需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督，国务院银行业监督管理机构应当自收到中国人民银行建议之日起()天内予以回复。

通过（）等调节社会投资需求水平，影响就业水平，是经济保持一定的增长。

对寿命期相等的互斥方案，比选方法正确的有()。

某工程项目的双代号时标网络计划如下图所示，项目进行到第6周末时，检查实际进度并绘制出实际进度前锋线。关于工作进度对工期影响的说法，正确的有()。

建设工程网络计划编制程序中，属于绘制网络图阶段的是()。

下列选项中，属于施工企业流动负债的是()。

关于施工企业营业收入的说法，正确的是()。

堆积坝是生产过程中在初期坝坝顶以上用尾矿充填堆筑而成的坝。尾矿堆积坝的筑坝方式不包括()。

甲苯磺丁脲的化学结构式

药用辅料要求无毒，不影响药物的生物活性，故在测定时不用排除药用辅料的干扰。()

最高人民法院可以负责下列哪些案件的再审立案()

在________活动中，教师对幼儿的控制度最高。

最早的电话通信形式只是两部电话机之间用导线连接起来便可通话。()

下列关于书名号的使用不正确的是()。

以下对于心理健康理解错误的是()。