首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某泵站工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式,工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价:拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限
某泵站工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式,工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价:拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限
admin
2009-04-15
42
问题
某泵站工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式,工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价:拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%;若能提前竣工,每提前1天的资金按合同总价的1‰计算。
承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图3-1所示。
施工过程中发生了以下4个事件,致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。
事件1:A、C两项工作为土方工程,工程量均为16×10
4
m
3
,土方工程的合同单价为16元/ m
3
。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,工程量为32×10
4
m
3
。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后,确定的土方变更单价为14元/m
3
。承包单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为1万元/(月.台)。
事件2:F工作,因设计变更等待新图纸延误1个月。
事件3:G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。
事件4:H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5.5个月完成。
由于以上事件,承包单位提出以下索赔要求。
(1)顺延工期6.5个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。
(2)N工作的费用补偿=16元/m
3
×32×10
4
/m
3
=512万元。
(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费5月×1万元/ (月.台)×1台=5万元。
[问题]
1.请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。
2.根据总监理工程师认可的施工进度计划,应给承包单位顺延的工期是多少?说明理由。
3.确定应补偿承包单位的费用,并说明理由。
4.分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任,并计算其金额。
选项
答案
1.合同责任分析如下。 事件1:属于建设单位责任。 事件2:属于建设单位责任。 事件3:日降雨量超过当地30年气象资料记载最大强度的0.5个月的延期,属于不可抗力。另0.5个月的延期属于承包单位应承担的风险责任。 事件4:属于承包单位责任。 2.承包单位投标书中承诺合同工期为13个月。N、F、G工作可顺延工期;经分析、计算,总工期为14个月;合同工期应顺延1个月。 3.机械闲置费不予补偿。 工程量清单中计划土方为:16+16=32(×10
4
m
3
),新增土方工程量为:32×10
4
m
3
; 应按原单价计算的新增工程量为:32×25%=8(×10
4
m
3
); 补偿土方工程款为:8×10
4
m
3
×16元/m
3
+(32-8)×10
4
m
3
×14元/m
3
=464万元; 补偿承包单位的总费用为:464万元。 4.承包单位应承担超过合同工期的违约责任。 拖延工期赔偿费为:8000万元×0.001/天×30天=240万元,小于最高赔偿限额,最高赔偿限额=8000万元×0.1=800万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Lhdw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
自承式电缆的结构缆芯结构以25对为基本位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带包扎,以便识别不同单位。100对以上的电缆加有()的预备线对。
网络层的互联设备是(),它用于连接多个逻辑上分开的网络,在网络层将数据包进行存储转发。
与FDMA和TDMA相比,CDMA具有()等特点。
背景资料某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程,主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中,发生下列事件:事件一:开工初期,项目部组织现场检查时,没有找到材料的
关于数字数据网(DDN)的特点,说法错误的是()。
关于数字声音广播说法正确的有()。
背景资料:2016年3月,A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同,合同金额为70万元,工期自4月1日至6月30日,合同未约定保修期。项目部安排的进度计划和成本强度预算如下表所示。工程按期开工,但建设单位于6月1日
相比传统的吹缆方式,气吹微缆的优点有()。
反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的不同可分为()。
随机试题
分布于上肢内侧的经脉为
异烟肼每日用量超过500mg时,主要的不良反应是
治疗气不摄血型紫癜的首选方剂是
2007年7月8日,家住朝阳区的甲向海淀区法院起诉乙,要求法院判决乙交付合同项下的三辆小轿车。法院于8月15日作出一审判决,判决乙在判决生效后1个月内向甲交付价值30万元的A、B、c三辆小轿车,并承担全部诉讼费用。乙缴纳了诉讼费用,但并没有将小轿车交给甲。
某施工合同,在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,应当认定该合同( )。
在六西格玛组织结构中,全面推行六西格玛的中坚力量是()。
某公司于20×9年1月1日按每份面值1000元发行了期限为2年、票面年利率为7%的可转换公司债券30万份,利息每年年末支付。每份债券可在发行1年后转换为200股普通股。发行日市场上与之类似但没有转换股份权利的公司债券的市场利率为9%,假定不考虑其他因素。2
当法定公积金达到注册资本的()时,可不再提取。
试论酌定情节的种类。
A、Verywell.B、Justso-so.C、Excellently.D、Terribly.D文章中直接提到MathewHobbs是一个坏学生,他很懒,与同学打架,对老师不尊敬,违反校规。故选D。
最新回复
(
0
)