首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标,某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同,工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等,合同总价2800万元。施工期间,发生以下事件: 事件1:开工前,施工单位根据合同工期编制了施工
建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标,某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同,工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等,合同总价2800万元。施工期间,发生以下事件: 事件1:开工前,施工单位根据合同工期编制了施工
admin
2020-10-29
64
问题
建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标,某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同,工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等,合同总价2800万元。施工期间,发生以下事件:
事件1:开工前,施工单位根据合同工期编制了施工进度计划网络图(如下图所示),并报监理工程师审核。监理工程师发现,按照设计文件,工作H和工作I完成后,工作J方可施工,这在进度计划网络图中没有体现,不符合“四结合”的施工准备方法,要求施工单位进行调整。
事件2:工程开工后不久,施工单位项目经理王某因个人原因与单位解除劳动合同,施工单位决定由项目副经理李某担任项目经理。
事件3:办公楼工程F的钢筋混凝土预制桩基础施工期间,由于建设单位供应的预制桩到场不及时,使桩基础推迟5d开工。打桩过程中,施工单位的打桩设备出现故障造成工程停工3d。设备修理完毕恢复施工后,出现了属于不可抗力的恶劣天气,导致工程停工7d。
问题
针对事件1中监理工程师发现的问题,施工单位应如何调整施工进度计划网络图?(只需文字说明)调整后的进度计划对工期是否有影响?说明理由。
选项
答案
施工单位应在施工进度计划网络图的⑨、⑩节点之间添加一条虚箭线(或虚工序)。 调整后的网络计划对工期无影响。 理由:调整未改变网络计划的关键线路。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MCGw777K
本试题收录于:
矿业工程管理与实务题库二级建造师分类
0
矿业工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
【2012年真题】某分部工程划分为两个施工过程,3个施工段组织流水施工,流水节拍分别为3、4、2天和3、5、4天,则流水步距为()天。
固定资产投资项目实行资本金制度,以工业产权,非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的()。
【2011年真题】组成建设工程施工合同的文件包括:①中标通知书②投标函及其附录③合同协议书④通用合同条款⑤专用合同条款⑥图纸⑦已标价工程量清单,等等。若专用合同条款无另外约定,则解释合同的优先顺序是()。
施工项目成本分析的基本方法是()。
在价值工程研究对象彼此相差较大且时间紧迫的情况下,确定价值工程研究对象可选用的方法是()。
根据《合同法》规定,下列关于承诺的说法,正确的是()。
【2012年真题】某企业从银行借入一笔1年期的短期借款,年利率为12%,按月复利计算,则关于该项借款利率的说法。正确的有()。
下列关于诉讼时效的说法正确的有()。
根据我国《价格法》的规定,应当建立听证会制度,以便在制定价格时征求消费者、经营者和有关方面意见的情形包括()价格。
施工承包单位收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在属于变更范围的情形,可向监理人提出书面变更建议。监理人收到施工承包单位的书面变更建议后,应与建设单位共同研究,确认存在变更的,应在收到施工承包单位书面建议后的()天内作出变更指示。
随机试题
急性心肌梗死病人入院后第1周绝对卧床是为了
剧毒药及麻醉药的最主要保管原则是
致癌强度系数的含义是
采用概算定额法编制设计概算的主要工作有:①列出分部分项工程项目名称并计算工程量;②搜集基础资料;③编写概算编制说明;④计算措施项目费;⑤确定各分部分项工程费;⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是()。
基金业绩分组比较的基本思路是,通过恰当的分组,尽可能地消除由于()而对基金经理人相对业绩所造成的不利影响。
某内资企业2008年度有关财务资料如下:(1)全年利润总额100万元;(2)在“管理费用”中列支全年工资192万元,并已计提了职工福利费28万元、职工教育经费5万元和职工工会费用4万元;(3)“营业外支出”中列支税收罚款10万元;(4)“营
当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后,若一方当事人不执行此裁决,则另一方当事人有权请求()。
图1是改装并校准电流表的电路图,已知表头的量程为Ig=600μA,内阻为Rg。是标准电流表,要求改装后的电流表量程为I=60mA。完成下列填空。在电表改装完成后的某次校准测量中,表的示数如图所示,由此读出流过电流表的电流为_______mA。此时流过
研究对外贸易经济效益的意义是什么?
Mankind’sfascinationwithgoldisasoldascivilizationitself.TheancientEgyptianses-teemedgold,whichhadreligioussign
最新回复
(
0
)