首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设
admin
2009-03-15
77
问题
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施,并安装1.5t/ min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件。
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更,由此造成施工单位的机械设备窝工12天。
事件2:施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急增加购买额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工。
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天;
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1:由于业主修改工程设计12天,造成施工单位机械设备窝工费用索赔见表4-1所示。
现场管理费:40920元×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)元×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)元×5%=2541.13元
合计:53363.77元
事件2.由于非季节性大暴雨天气费用索赔:
(1)备用排水设施及额外增加排水设施费:(15900÷2×3)元=23850元
(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元
(3)额外排水工作的劳务费8650元
合计:48500元
事件3.由于处理地下文物,工期、费用索赔:
延长工期40天
索赔现场管理费增加额:
现场管理费:8600万元×15%=1290万元
相当于每天:(1290×10000÷730)元/天=17671.23元/天
40天合计:(17671.23×40)元=706849.20元
[问题]
1.指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理,为什么?造价工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时,核定施工单位提供的机械台班单价属实,并核定机械台班单价中运转费用分别为:9m3空压机为93元/台班,25t履带吊车为300元/台班,塔吊为190元/台班,混凝土泵车为 140元/台班,造价工程师应核定的索赔费用应是多少?
2.事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔?核定的索赔费用应是多少?
3.事件3中造价工程师是否应同意40天的工期延长?为什么?补偿的现场管理费如何计算,应补偿多少元?
选项
答案
1.(1)事件1 ①自有机械索赔要求不合理。因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿。 ②租赁机械索赔要求不合理。因合同规定租赁机械业主按租赁费补偿。 ③现场管理费、企业管理费索赔要求不合理;因分项工程窝工没有造成全工地的停工。 ④利润索赔要求不合理,因机械窝工并未造成利润的减少。 (2)造价工程师核定的索赔费用为: 3720元×60%=2232元 (18000-300×12)元=14400元 12000元×60%=7200元 (7200-140×12)元=5520元 2232元+14400元+7200元+5520元=29352元 2.(1)事件2 1)可索赔额外增加的排水设施费。 2)可索赔额外增加的排水工作劳务费。 (2)核定的索赔费用应为:15900元+8650元=24550元 3.(1)事件3 应同意40天工期延长,因地下文物处理是有经验的承包商不可预见的(或:地下文物处理是业主应承担的风险)。 (2)现场管理费应补偿额为: ①现场管理费:[86000000.00÷(1.15×1.08×1.05)×0.15]元=9891879.46元 ②每天的现场管理费:9891879.46元÷730=13550.52元 ③应补偿的现场管理费:13550.52元×40=542020.80元 [或:合同价中的8600万元减去5%的利润为: 86000000元×0.05÷1.05=4095238.10元 86000000元-4095238.10=81904761.90元 减去8%的企业管理费: 81904761.90元×0.08÷1.08=606701.94元 81904761.90元-606701.94元=75837742.50元 现场管理费为:75837742.50元×0.15÷1.15=9891879.46元 每天的现场管理费为:9891879.46元÷730=13550.52元 应补偿的现场管理费为:13550.52元×40=542020.80元]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MeVw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
沥青混合料出厂时通常应满足的要求有()。
公开招标与邀请招标在招标程序上的主要不同是()。
公路工程质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的,故意破坏现场等行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究()。
对桥梁上部结构采用后张法预制梁板时,梁板浇筑完成后的养生要求包括()。
公路工程建筑安装工程费中,施工标准化与安全措施费包括()。[2014年真题]
水泥混凝土抗压强度试验步骤主要包括()。
水泥混凝土抗折强度是以()的梁形试件在标准养护条件下达到规定龄期后,并按规定的计算方法得到的强度值。
道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立突起路标和轮廓标等构成的一种安全设施,用于所有标线的涂料均应符合《路面标线涂料》JT/T280和《路面标线用玻璃珠》JT/T446中的要求,突起路标则应符合《突起路标》JT/T390中的要求。问题:
不属于膨胀土的工程特性的是()。
随机试题
下列关于经济全球化的说法中,不正确的是()。
A、单纯扩散B、载体中介的易化扩散C、通道中介的易化扩散D、主动转运E、胞吐静息状态下K+由细胞内向膜外扩散属于
使慢性粒细胞白血病达到血液学缓解的首选药物是
下列哪些选项属于不正当竞争行为?(2012年卷一64题,多选)
按《高耸结构设计规范》(GBJl35—90)计算水柜满载时的地震影响系数a1,其与______项数值最为接近。计算水柜空载时的地震影响系数a1,其与______项数值最为接近。
根据规定,失票人可以向其申请公示催告的法院是()。
管理对信息和信息处理的要求包括:()。Ⅰ.准确Ⅱ.丰富Ⅲ.及时Ⅳ.适用Ⅴ.经济Ⅵ.详尽
软件(程序)调试的目标是()。
Childrenhavetheirown【C1】______inplayinggames.Theyseldomneeda【C2】______and【C3】______troubletokeepscore.Theydon’tca
希望工程(ProjectHope)是于1989年发起的一项公益事业,以救助贫困地区失学儿童(youngdropouts)为目的。帮助建设希望小学与资助贫困学生是希望工程实施的两大主要任务。中国仍然是一个发展中国家,贫困地区缺乏教育经费的问题依旧严峻。有超
最新回复
(
0
)