首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、 E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图1-1所示的网络进度计划
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、 E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图1-1所示的网络进度计划
admin
2010-03-16
55
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、 E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图1-1所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件1:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天。
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天。
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。
事件4:乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位 6000元;由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得到的工期与费用补偿各是多少。
选项
答案
(1)甲公司应得到工期补偿为: 事件1:业主预制桩供应不及时,补偿工期7天。 事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。合计12天。 甲公司应得到费用补偿为: 事件1:7×6000元=4.2万元 事件2:5.0万元 事件4:5×6000元=3.0万元 合计:(4.24-5.0+3.0)万元=12.2万元。 (2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿为: 事件1补偿:7×6000元=4.2万元 事件4罚款:5×6000元=3.0万元 合计:(4.2-3.0)万元=1.2万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Miv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列不能索赔工期的是()。
()是按照合同约定或法律规定,索赔方享有获得赔偿实体权利的根据。
如果业主和承包商经过协商不能达成协议,致使索赔争议仍然未能解决的,业主和承包商可以根据仲裁协议,将索赔争议提交双方选定的()解决。
投标人相互串通投标或与招标人串通投标可能产生的后果是:()。
招标的主体可以是()。
合同解除后,合同已经履行的,当事人()。
当事人可以解除合同的情形有()。
导致合同终止的原因主要有()。
随机试题
为什么β受体阻断药成为治疗慢性心力衰竭的常规用药?
原、被告双方签订的买卖汽车合同是否有效?为什么?被告应否双倍返还定金?返还数额是多少?
( )是指一定事实状态在法律规定期间内的持续存在,从而产生与该事实状态相适应的法律效力。
根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》的规定,任何单位或个人在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的,可能构成操纵证券、期货市场罪。()
企业发行公司债券的利息费用可能记入的会计科目有()。
小莉亲眼目睹了三个歹徒在公共汽车上持刀抢劫的过程。三名歹徒被公安机关抓捕归案后,侦查人员找到小莉,要求她提供当时的所见所闻。对此,小莉有权:()
我国实行积极财政政策,下列不属于积极财政政策的措施是()。
HenryMorris,anEnglishprofessor,askshiscollegeEnglishclassestocount"loanwords".Thesearewordsweusethatwereta
说明:假定你是中国某大学代表团团长王东,给美国一所大学的Jackson教授写封信。内容:1.表达你对他盛情款待的感谢;2.谢谢他把你介绍给大学里的很多知名教授和著名的学者认识:3.现在已经平安到家:4.希望有进一步的合作;5.如果要人在中国做些
ValentineHistory,TraditionsandCustomsEveryFebruary,acrossthecountry,candy,flowers,andgiftsareexchangedbetwee
最新回复
(
0
)