首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。 在工程实施过程中,发生如下事件: 事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投标人资格必须
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。 在工程实施过程中,发生如下事件: 事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投标人资格必须
admin
2009-12-19
29
问题
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。
在工程实施过程中,发生如下事件:
事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投标人资格必须满足以下要求:
(1)获得过国家级工程质量奖项;
(2)在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记;
(3)拥有国有股份;
(4)取得安全生产许可证。
事件2:建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同后,在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件,造成经济损失(见表2-1)和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保,建安工程施工单位在合同约定的有效期内,向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
事件3:施工过程中,总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺,未向项目监理机构报审。
事件4:在施工时,装修工程施工单位发现图纸错误,导致装修工程局部无法正常进行,虽然不会影响总工期,但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理、单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
事件2中,发生的经济损失分别由谁承担?建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少?工程延期要求是否成立?
选项
答案
事件2中,发生的经济损失应由建设单位承担的是:建安工程施工单位采购的已运至现场待安装的设备修理费5.0万元;已通过工程验收的供水管爆裂修复费0.5万元;建设单位采购的已运至现场的水泥损失费3.5万元;停工期间必要的留守管理人员工资1.5万元;现场清理费0.3万元。 事件2中,发生的经济损失应由建设单位承担的是:现场施工人员受伤医疗补偿费2.0万元;建安工程施工单位配备的停电时间用于应急的发电机修复费0.2万元;停工期间施工作业人员窝工费8.0万元。 建安工程施工单位总共可获得费用补偿为(5.0+0.5+3.5+1.5+0.3)万元=10.8万元。 工程延期要求成立。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Mlv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据FDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,在颁发“待定变更令”后的( )d内,如果承包商和业主仍不能达成协议,可以依据合同规定提交仲裁。
已知设备工程网络计划中某工作的自由时差为3天,总时差为6天。设备监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延,且影响工期2天,则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。
在质量控制图中,生产过程处于正常的有( )。
设备监理工程师可以指派助理协助进行()工作。
设备监理工程师行使处理索赔权限应遵循()的原则。
定作人提供原材料的,原材料的风险自定作人将原材料交付承揽人时转移于()。
设备()不包含设备中体现的知识产权。
性能验收试验完毕后,每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证指标后,采购方与供货方签订()。
承包商编制的承包商文件及其其他设计文件的版权和其他知识产权应归()所有。
招标文件中的技术规范通常包括()。
随机试题
既是公务员培训的出发点和落脚点,也是衡量公务员培训成败的主要尺度的是
属于非选择性钙拮抗药的药物是
箭头所指的解剖结构是
高血压危象伴有难治性心力衰竭的患者宜选用
某工程施工中由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班。合同约定人工单价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人员窝工补贴费12元/1日,含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔费用为()。【2005年
造成通货膨胀的重要原因有()。(2010年多选题)
河南省文物资源丰富,地上文物和地下文物均居全国第一。
根据2015年起实施的《山东省行政执法监督条例》规定,不得从事行政执法工作的人员有()。
两位上司有矛盾。分别向你诉说,你怎么处理?
下列说法中错误的是
最新回复
(
0
)