某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下几项事件：

admin2017-08-10 45

问题某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：业主未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
事件3：在工作E施工时，由于业主提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?

选项

答案按工作时间实际变化情况，计算实际工期；就承包商可提出索赔事件，计算承包商应获得的工期补偿；计算实际工期与计划工期的差值，即延期时间；承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差，即为承包商的工期奖罚天数。本例中，工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧，计划工期为68天，与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替，关键线路不变，实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中，计划中的关键线路不变，工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天，工期奖罚天数为0天。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/N1Tw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

某厂向外商订购设备，国外有两家银行愿提供贷款。甲银行年利率16%，计息期为年；乙银行年利率15%，按月计息。问题试问选择哪家银行贷款付息最少?

事故隐患的处理方式包括(　　)。

施工测量的基本工作是测量(　　)。

脚手架检查验收应按照相应规范要求进行，凡不符合规定的应立即进行整改，对检查结果及整改情况，应按实测数据进行记录，并由(　　)签字。

对影响质量的环境因素进行控制的有效措施中，不包括(　　)。

地基处理方法中，适用于处理软弱透水性强的黏性土地基的是(　　)。

建设工程合同《专用条款》和《通用条款》的关系是(　　)。

下列关于砖砌体的砌筑方法叙述正确的是()。

工作最早可能开始时间是指()。

下列对工作持续时间的认识正确的是()。

孕妇，妊娠27周。在产前检查中发现其血色素偏低，需要补充铁剂。正确的服药时间是

付某因犯罪被判处有期徒刑5年，剥夺政治权利2年。付某自2006年8月12日被羁押，判决自2007年1月12日生效执行，如果付某未获减刑，则下列说法中正确的是哪一项?

某企业转让房地产，收入总额为1500万元，扣除项目金额380万元，则此次转让房地产应缴纳的土地增值税为()万元。

地价主要有市场结构决定。()

根据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，下列工作任务中，不属于产业园区规划环评应当包括的是()。

为防止窒息事故，入管井之前最要紧的是()。

企业专设销售机构人员的工资，应记入“生产成本”的借方。()

广州在亚运会及亚残运会期间推行公共交通服务全民免费的政策，但实施后出现高峰期爆满状况，一周之后。广州取消了公交免费，改为按户发放交通补贴。对此谈谈你的看法?

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

Whatisthepurposeofthispassage?

水利水电工程管理与实务

二级建造师

某厂向外商订购设备，国外有两家银行愿提供贷款。甲银行年利率16%，计息期为年；乙银行年利率15%，按月计息。问题试问选择哪家银行贷款付息最少?

事故隐患的处理方式包括( )。

施工测量的基本工作是测量( )。

脚手架检查验收应按照相应规范要求进行，凡不符合规定的应立即进行整改，对检查结果及整改情况，应按实测数据进行记录，并由( )签字。

对影响质量的环境因素进行控制的有效措施中，不包括( )。

地基处理方法中，适用于处理软弱透水性强的黏性土地基的是( )。

建设工程合同《专用条款》和《通用条款》的关系是( )。

下列关于砖砌体的砌筑方法叙述正确的是()。

工作最早可能开始时间是指()。

下列对工作持续时间的认识正确的是()。

孕妇，妊娠27周。在产前检查中发现其血色素偏低，需要补充铁剂。正确的服药时间是

付某因犯罪被判处有期徒刑5年，剥夺政治权利2年。付某自2006年8月12日被羁押，判决自2007年1月12日生效执行，如果付某未获减刑，则下列说法中正确的是哪一项?

某企业转让房地产，收入总额为1500万元，扣除项目金额380万元，则此次转让房地产应缴纳的土地增值税为()万元。

地价主要有市场结构决定。()

根据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，下列工作任务中，不属于产业园区规划环评应当包括的是()。

为防止窒息事故，入管井之前最要紧的是()。

企业专设销售机构人员的工资，应记入“生产成本”的借方。()

广州在亚运会及亚残运会期间推行公共交通服务全民免费的政策，但实施后出现高峰期爆满状况，一周之后。广州取消了公交免费，改为按户发放交通补贴。对此谈谈你的看法?

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

Whatisthepurposeofthispassage?

事故隐患的处理方式包括(　　)。

施工测量的基本工作是测量(　　)。

脚手架检查验收应按照相应规范要求进行，凡不符合规定的应立即进行整改，对检查结果及整改情况，应按实测数据进行记录，并由(　　)签字。

对影响质量的环境因素进行控制的有效措施中，不包括(　　)。

地基处理方法中，适用于处理软弱透水性强的黏性土地基的是(　　)。

建设工程合同《专用条款》和《通用条款》的关系是(　　)。