首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图3-3所示的网络进度计划。
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图3-3所示的网络进度计划。
admin
2009-05-04
38
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图3-3所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件。
1.基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天。
2.B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,并使B工作延误15天。
3.甲建筑公司因人员与机械调配问题,造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。
4.乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,致使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:
施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位 6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,每根桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少元?
(注:计算结果保留一位小数。)
选项
答案
1.(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。 业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,因此应对B工作补偿工期;B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。 因不对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 (4)由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.(1)甲公司应得到的工期补偿如下: 事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7天。 事件4:安装公司原因给甲公司造成工期延误5天。 共计:(7+5)天=12天 甲公司应得到的费用补偿如下: 事件1:(7×6000)万元=4.2万元 事件2:5.0万元 事件4:(5×6000)元=3.0万元 共计:(4.2+5.0+3.0)万元=12.2万元 (2)乙公司应得到的工期补偿如下: 因业主预制桩供应不及时补偿延迟开工时间7天。 乙公司应得到的费用补偿如下: 补偿:(7×6000)元=4.2万元 罚款:(5×6000)元=3.0万元 共计:(4.2-3.0)万元=1.2万元 3.桩价为:(800×950)元=76万元 桩基费:(800×9×180)元=129.6万元 甲公司桩基础施工应得工程款为:(129.6-76)万元=53.6万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NB75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
可以独立存在的建设工程组织管理模式有()等。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》规定,必须实行监理的大中型公用事业工程包括()等工程项目。
某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因,工程不能按期开工,故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定,申请延期应在()前进行。
对于项目总承包模式,宜采用()进行监理的监理模式。
下列费用中,属于监理直接成本的是()。
根据项目法人责任制的要求,项目法人对投资建设项目的责任范围包括()等工作。
根据《建设工程质量管理条例》,施工人员对涉及结构安全的()以及有关材料,应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行监测。
()项目监理组织结构形式具有命令统一、职责分明、决策迅速等优点。
随机试题
马克思主义教育观点认为,实现人的全面发展的唯一途径和方法是()。
25岁妇女,已婚,原发性痛经史,1年内不考虑生育,其原发性痛经的治疗用药最好是()。
原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是()
关于我国土地所有权的行使与内容,叙述正确的是()。
李氏夫妇打算通过购买个人养老保险来进行退休规划,对此,理财客户经理给出的下列评价,恰当的有()。
当事人对人民法院二审作出的判决不服的,可在4年内申请再审,但不影响该判决的执行。()
纳米是米的()。
竞技庆典是古罗马文化中一种独一无二的仪式,它集竞技、宗教庆祝、胜利游行、血腥表演为一体,是几百年间最为流行的全民娱乐方式。为罗马辩护的学者试图把竞技庆典中的血腥表演归结为古代民族中非常普遍的以活人献祭的宗教行为。然而,史料显示,罗马社会中使用人牲的现象比较
全国人大常委会对省人大及其常委会制定的同宪法相抵触的地方性法规()。
Modernmass-productionmethodslowerthecostofmakinggoods,andthusgiveusbettervalues.Atthesametime,Americaningenu
最新回复
(
0
)