首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
admin
2014-05-06
61
问题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(单位:天),如图4—1所示。
该工程在施工过程中出现了如下事件:
事件1:因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件2:基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件3:因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。
事件4:结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
事件5:因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题:
施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B,租金为1 500元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
选项
答案
施工单位应得到10天的租金补偿,补偿费用为:10×1 500=1.5(万元),因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天;工作B不予补偿,因为工作B的延误是施工单位责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NF75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
《建设工程监理规范》适用范围仅限于()阶段的监理工作。
建设工程监理的效果的决定因素有()。
总监理工程师应从()方面审查工程变更的方案,并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。
竣工预验收的程序为()。①监理工程师应督促承包单位搞好成品保护和现场清理;②总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查,对检查出的问题,应督促承包单位及时整改;③经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格
专业监理工程师应及时建立(),对实际完成量与计划完成量进行比较、分析,制定调整措施,并应在监理报刊中向建设单位报告。
由于建设单位原因,或其他非承包单位原因导致工程暂停时,()应如实记录所发生的实际情况。
工程项目系统内部需求关系的协调,关键是抓( )。
由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存,又相互排斥、相互制约,所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加,这反映了组织机构活动的( )基本原理。
若在施工过程中进行严格的质量控制,发现质量问题及时返工,可能会影响工程局部进度,但却能起到保证进度的作用,这表明在质量目标和进度目标之间存在()关系。
如图所示为某三层办公楼卫生间部分排水系统图及平面图,试根据说明、系统图和平面图,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及计价依据的相关规定,按题目要求和步骤计算。说明:1.办公楼层高为3m,图中平面尺寸以mm计,标高以m
随机试题
中国的人口发展形势非常严峻,为此国家统计局每10年进行一次全国人口普查,以掌握全国人口的增长速度及规模。按照下列要求完成对第五次、第六次人口普查数据的统计分析:基于工作表“比较数据”创建一个数据透视表,将其单独存放在一个名为“透视分析”的工作表中。透视
A.1~4.5gB.3~15gC.2~5gD.15~30g肉桂入汤剂煎服的常用剂量为
位于甲市的华夏公司与位于乙市的海天公司在参加丙市主办的贸易交流会时在丙市签订了一份包含仲裁协议的合同,合同约定:因履行合同所发生的一切争议,协商不成,由丁市仲裁委员会仲裁。合同签订后,因仲裁协议约定的仲裁委员会是否明确双方发生争议。如果华夏公司欲向人民法院
电离辐射与非电离辐射的区别点是量子能量值为()。
食品业和公用事业属于()。
代表基金份额10%以上的基金份额持有人自行召集召开持有人大会的,此类持有人应至少提前()日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
下列各项中,不属于事业单位事业基金的有()。
甲公司为股份有限公司。根据公司法律制度的规定,下列各项中,属于甲公司可以收购本公司股份的情形有()。(2012年)
森林与水血脉相依,森林作为陆地生态系统的主体和自然界功能最完善的资源库,具有调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤、减少污染等多种功能,对保护人类生态环境起着决定性和不可替代的作用。森林可以涵养水源。据专家研究.森林对降雨有着重新分配的作用,25
托宾Q
最新回复
(
0
)