首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景:某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事
背景:某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事
admin
2015-05-04
36
问题
背景:某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事件:
事件一:2003年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加,导致费用增加,相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元,工期索赔3d。
事件二:2003年8月份,恰逢连降7d罕见大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三:2004年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四:在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延修理,于是业主另请其他施工单位维修。
上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。问题:
事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
选项
答案
施工单位的做法不妥当。 理由:在保修期内,施工单位应承担保修责任,及时修复质量问题。所发生的维修费可以从乙方保修金中扣除。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NTAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度15m,含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌合厂设备安
控制物耗最常用的办法是( )。
石方爆破作业必须严格遵守国家爆破安全规程,接受当地( )部门的监管。
按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面建设应使用()设备。
下列级别中,不属于全国公路建设从业单位信用评价等级的是()。
在施工组织设计的主要内容中,具有统筹全局,指导工程项目的全部施工生产活动,控制工程的施工进度等作用的是()。
在拱涵施工中,拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的()时,方可拆除拱架。
【背景资料】某大型桥梁工程,主跨为50m预应力钢筋混凝土简支T形梁,T形梁施工采用预制吊张,预应力采用后张法施工。施工单位项目部对该工程施工现场的生产要素管理作了详细的安排。施工的组织形式采取矩阵式管理组织形式。施工中所使用的钢材为
【背景资料】某大型桥梁工程,主跨为50m预应力钢筋混凝土简支T形梁,T形梁施工采用预制吊张,预应力采用后张法施工。施工单位项目部对该工程施工现场的生产要素管理作了详细的安排。施工的组织形式采取矩阵式管理组织形式。施工中所使用的钢材为
随机试题
裸电线按材质不同可分为()。
前列腺上皮细胞支持细胞
患者,女,32岁。反复上腹痛2年,近3个月症状加重,伴反酸、嗳气及上腹胀。胃镜下见胃窦黏膜肿胀、粗大及溃疡形成,病理检查发现较多淋巴细胞浸润,主要为中心细胞样(CCL)细胞。问题3:如病变处于早期且Hp检测阳性,恰当的治疗是
诊断糖尿病最常用的指标是调整胰岛素用量最简便的检查是
下列哪项不是八正散主治证的症状
在影响房地产价格的各因素中,如果某影响因素最初对某房地产价格的影响是正向的,但随着该影响因素的变化,其对该房地产价格的影响可能出现相反的情况。()
产业政策的()是指将政府调节与市场调节有机地体现在产业政策的实施体系中,具有经济运行机制的组合功能。
根据宪法,最高人民法院院长连续任职不得超过两届。()
[*]
Forthispart,youareallowed30minutestowriteashortessay.Youshouldstartyouressaywithabriefdescriptionofthepi
最新回复
(
0
)