首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招标投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合
某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招标投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合
admin
2012-03-15
22
问题
某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m
2
。通过招标投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。
施工中发生了以下事件:
事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60天竣工。
事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2天。
事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
问题
事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。
选项
答案
事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是违约的。 总价合同也称作总价包干合同,即根据施工招标时的要求和条件,当施工内容和有关条件不发生变化时,业主付给承包商的价款总额就不发生变化。意味着当施工内容和有关条件发生变化时,合同价款总额也会发生变化。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NmQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某高速公路全长120km,设计行车速度100km/h,双向四车道。其中有一座分离式隧道,隧道左线起讫桩号为ZK2+815~ZK3+880,全长1065m;右线起讫桩号为YK2+840~YK3+750,全长910m。隧道最大埋深400m,隧道沿
【背景资料】某高速公路全长120km,设计行车速度100km/h,双向四车道。其中有一座分离式隧道,隧道左线起讫桩号为ZK2+815~ZK3+880,全长1065m;右线起讫桩号为YK2+840~YK3+750,全长910m。隧道最大埋深400m,隧道沿
关于电动机械设备的安全技术要点,下列说法正确的有()。
正常情况下,配电箱、开关箱在使用过程中的停电先后顺序是()。
土路肩通常随着路面结构层的铺筑,相应地分层培筑,可以先培也可以后培,各有利弊。先培路肩的优点有()。
在交通工程系统中,起标识出道路里程和公路用地界限等作用的设施有()。
【背景资料】某高速公路,全长37km,设计车速130km/h,路面基层采用粒料基层,施工方法采用填隙碎石施工,施工单位为了保证公路基层的施工质量,从碎石的备料、运输摊铺、撒铺等方面采取了有效的措施。问题:绘出填隙碎石施工工艺流程图。
公路桥涵设计采用的偶然作用包括地震作用、船舶或漂流物的撞击作用和()。[2007年真题]
背景材料:某施工单位承接了某二级公路的施工,工程合同总价为6758万元。其工程划分见下表:本项目中的桥梁工程为一座3×25m简支梁桥,梁板采用预制构件。根据施工组织安排,排水工程(B)开始施工20d后才能开始路基土石方工程(
正在打桩时宜采用( )的方式,可取得良好的效果。
随机试题
正常血细胞的过氧化物酶染色阳性最强的是
A.黄芪B.黄柏C.黄芩D.羚羊角资源处于衰竭状态的重要野生药材物种是()。
恶性肿瘤最早出现的症状是()
教师品质有时也是影响学生学习的重要因素,下列属于我国学生不喜欢的教师品质的是()。
A、 B、 C、 D、 D第一列的方块数每次增加1,第二列和第三列的方块数保持不变,按此规律选D。
0.5,1,2,5,17,107,()
阅读下列材料,谈谈如何理解教师主导作用,这位教师全面发挥主导作用了吗?某教师回到办公室说:“二年级二班的学生真笨,这堂课我连续讲了三遍,他们还是不会。我是发挥了教师的主导作用了,他们不会我有什么办法”。
[2003年]已知平面上三条不同直线的方程分别为l1:ax+2by+3c=0,l2:bx+2cy+3a=0,l3:cx+2ay+3b=0.试证这三条直线交于一点的充分必要条件为a+b+c=0.
Theplaintiffcouldonlyrecoverpaymentforherservicesiftherewasevidenceofanimpliedorexpresscontractto______herfo
Whenwasthelasttimeyousawafrog?Chancesare,ifyouliveinacity,youhavenotseenoneforsometime.Eveninwetarea
最新回复
(
0
)