首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[问题一]谅网络计划绘制的正确吗?存在哪类错误?试举例说明并绘制正确的网络计划。 [问题二]承包商按修改的网络计划组织施工,在挖土3施工过程中,由于挖到地质图上未标明的城市供水管道,因管网改道使该工作延误了5天,施工损失费5000元 (1000×5=5
[问题一]谅网络计划绘制的正确吗?存在哪类错误?试举例说明并绘制正确的网络计划。 [问题二]承包商按修改的网络计划组织施工,在挖土3施工过程中,由于挖到地质图上未标明的城市供水管道,因管网改道使该工作延误了5天,施工损失费5000元 (1000×5=5
admin
2009-08-19
104
问题
[问题一]谅网络计划绘制的正确吗?存在哪类错误?试举例说明并绘制正确的网络计划。
[问题二]承包商按修改的网络计划组织施工,在挖土3施工过程中,由于挖到地质图上未标明的城市供水管道,因管网改道使该工作延误了5天,施工损失费5000元 (1000×5=5000),在基础2开始施工时(6月12日),施工单位的混凝土搅拌机出现了故障(6月12日至6月14日),6月14日至6月15日该地区停电。为此施工单位提出了工期索赔4天,费用索赔4000元(1000×4=4000),二起事件共计索赔工期9天,费用9000元,经监理工程确认每天误工损失1000元,计算正确,试问监理工程师应如何处理以上两起索赔事件。
选项
答案
对于索赔事件1,索赔理由成立;对于费用索赔5咖元应予以确认,对于工期索赔要经过计算; 对于索赔事件2,因为同一事件不同原因搭接,应用时间优先原则进行判断, 6月12日至6月14日为承包商自身原因引起的,在此事件(设备故障)期间,工期、费用均由承包商自己负责,6月15日是由于业主原因引起的,工期、费用应用业主负责C1分],费用索赔同意1000元,工期索赔也要经过计算。 原网络计划的工期计算见上图,工期为26天。 将业主原因和风险影响的各工序时间加到原计划网络上(挖土3增加四天,基础2增加1天),重新计算网络图,工期为27天; 所以两项索赔共计批准工期延期1天[27-26=1天],费用索赔批准为6000元[5000+1000=6000(元)];
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/O0v5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是()。
在施工进度控制过程中,监理工程师的主要工作内容不包括()。
已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期,且工作M的完成节点为关键节点,则该工作()。
采用定额单价法编制施工图预算时,若分项工程施工工艺条件与预算单价不一致而造成人工、机械的数量增减时,处理方法一般是()。
()是确定单位工程中各扩大分部分项工程或完整的结构构件所需全部材料费、人工费、施工机具使用费之和的文件。
投资收益率是指方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的()的比率。
某施工机械预算价格为5万元,大修周期为5个,残值率为5%,耐用总台班为2000台班。则该机械的台班折旧费为()元。
工程存在质量问题的,项目监理机构应()。
随机试题
显影液中的抗氧剂是
港口工程地质勘察成果中,用于确定淤泥性土分类的指标有()。
1988年《巴塞尔报告》要求,自1992年年底起,所有签约国从事国际业务的银行,其资本充足率的最低标准应为()。
SurveysbytheWorldHealthOrganization(WHO)revealthat,inthepast4years,12countriesinAfrica,AsiaandtheAmericash
王某与钱某2007年结婚后居住在甲市A区。2010年双方因工作原因分居,王某居住于甲市B区,钱某居住于乙市C区。2012年王某向甲市A区提起诉讼,要求与钱某离婚,一并提出财产分割请求,该区法院受理该案件后认为对该案无管辖权,裁定驳回起诉,要求王某向有管辖权
根据表格,中国的国土面积排在第几位( )。英国15-65岁的人口占该国总人口的比例约为( )。
()治疗者可以自由采用来访者的案例进行教学、科研和写作。
我国经济建设的战略部署大体分三步走,第一步是
PassageThreeWhat’stheauthor’smainpurposeofmentioningFacebook?
MarieCuriewasthefirstfemaleprofessoratSevres,acollegeforgirlswhowantedtoteachhighereducation.Thesetwenty-yea
最新回复
(
0
)