首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某道路工程,建设单位与施工单位按照可调价施工合同形式签订了施工合同。合同工期 20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展每月计划完成投资见下表。 施工过程中发生如下事件: 事件1:建设单位要求调整场地标高,
某道路工程,建设单位与施工单位按照可调价施工合同形式签订了施工合同。合同工期 20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展每月计划完成投资见下表。 施工过程中发生如下事件: 事件1:建设单位要求调整场地标高,
admin
2010-06-26
28
问题
某道路工程,建设单位与施工单位按照可调价施工合同形式签订了施工合同。合同工期 20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展每月计划完成投资见下表。
施工过程中发生如下事件: 事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,A工作开始时间推迟1个月,致使施工单位机械闲置和人员窝工损失。 事件2:设计单位修改图样使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。 事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。 事件4:G、J工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使G工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。 事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果,工程质量不合格,施工单位进行了整改。 以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1~7月份投资情况见下表。
问题
针对施工过程中发生的事件,项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
选项
答案
(1) 事件1发生后应批准工程延期1个月。 (2) 事件4发生后应批准工程延期0.5个月。 其他事件未造成工期延误,故项目监理机构的工程延期为1.5个月。该工程实际工期为(20+1+0.5)个月=21.5个月
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/O3Iu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景A公司总承包承建一大型机电工程建设项目,总承包合同内容包括工程项目的各阶段设计和设备材料的采购供应,为此A公司针对工程特点制订了工程设计的计划方案和设备材料采购策划方案报业主审阅,业主组织专家组评审,提出以下意见:初步设计中“四新”应用不够详
背景A公司中标承建一大型电力装备制造厂的全部机电工程,总承包合同约定,A公司除完成关键设备安装外,其余公用工程和辅助工程可自行分包给各专业公司施工,A公司实行总包管理,对全面履行总承包合同负责,为此A公司成立了综合调度机构。在一次例行的全场实地
背景某安装公司总承包了一大型压缩机组的设备安装任务,合同约定:安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作,合同总额为5000万元,工期为12个月。在压缩机组设备采购之前,业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购,被安装公司拒绝,安装公司按
下列焊缝外观检查项目中,不须用焊接检验尺进行检查测量的是()。
焊接工艺评定应按照拟定的()的要求,进行试件施焊、焊缝检验及热处理、取样加工、检验试样等工作。
背景某机电工程公司经竞标承接到一日产10000t大型水泥厂的建设工程,因为工程规模较大,工程历经近两年的建设按合同规定的要求全部完成,现正进入试运行阶段,考虑竣工验收的顺利进行,该机电工程公司邀请业主和监理工程师参加各项试运行工作,遭到监理工程师
背景某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程,线路长度63km,铁塔133基,沿线海拔1000~2000m,属于覆冰区。电网工程公司认真编排了施工程序,编写了施工方案,并制订了突发事件的应急预案。经过一年的紧张施工,隐蔽工程
背景某电缆输配电工程公司承接了一段30km长的直埋电缆敷设项目,电缆由业主提供,工期2个月,考虑工期较为紧张,在土方开挖期间,该工程公司组织5名具有操作资质的员工驾驭挖掘机(其中No.5为外租的一辆)分段进行开挖,一辆客车送员工到工地。挖掘过程中
背景资料某高层建筑地上38层,地下3层。地下3层为停车库及变电所、水泵房、冷水机房和锅炉房等动力中心。地上1~5层(包括裙房在内)为商业用房,6~20层为办公用房,22层~37层为酒店宾馆。机电工程有给水排水、通风与空调、建筑电气、建筑智能、电梯
随机试题
患者,女性,30岁,妊娠40周,于3时30分正常分娩。7时40分病人主诉下腹胀痛。视诊:下腹膀胱区隆起;叩诊:耻骨联合上鼓音。病人存在的健康问题是
外科学输血的适应证不包括
“动极者,镇之以静;阴亢者,胜之以阳”是
劳动力作为一种资源,项目使用了劳动力这种资源,社会要为此付出代价,国民经济评价中用“()”来表示这种代价。
下列各选项中,()属于财政社会管理支出。
如果尚未调整的错报或漏报的汇总数接近重要性水平,由于该汇总数连同尚未发现的错报或漏报可能超过重要性水平,注册会计师应当发表保留或否定意见。( )
某法院对儿子不给父母赡养费的案件.采取了卫星定位的方法来强制执行。你是怎么看的?
Dopeoplegethappierormorefoul-temperedastheyage?Stereotypesofirritableneighbors【C1】______,scientistshavebeentry
如下图所示,CiscoCatalyst6500交换机A与B之间需传输ID号为10~35的VLAN信息,但是ID号为23的VLAN信息不允许传输。下列为交换机端口5/1分配VLAN的配置,正确的是()。
Sheshedafewtearsatherdaughter’swedding.
最新回复
(
0
)