首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某二级公路的主要工序见下表。 施工中发生了如下事件: 事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。
背景资料: 某二级公路的主要工序见下表。 施工中发生了如下事件: 事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。
admin
2016-07-05
28
问题
背景资料:
某二级公路的主要工序见下表。
施工中发生了如下事件:
事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。
事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。
事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。
针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。
问题:
1.计算图示网络工期,并指出关键线路。
2.针对背景中的网络计划,分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。
3.计算可索赔的费用。
4.结合背景,分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案?
选项
答案
1.网络工期为320d。 关键线路为①→②→④→⑦→⑩(或:A→C→F→I)。 2.针对背景中的网络计划,C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。 C工作:工期索赔和费用索赔不合理。因为事件一导致C工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。 D工作:工期索赔和费用索赔不合理。虽然事件二中百年一遇的冰雪灾害属于天气原因,施工单位理应可以索赔工期,但是,工作的总时差为30d,晚开工15d没有超过其总时差,所以不可提出工期索赔的申请。百年一遇的冰雪灾害属于双方共同的风险,停工损失的责任应由施工单位承担(释义:天气原因只赔时间不赔钱),所以也不可提出费用索赔的申请。 E工作:工期索赔不合理,费用索赔合理。事件三图纸晚到造成E工作的停工10d责任应由建设单位承担,但只能提出费用索赔的申请。因为E工作有10d的总时差,停工时间没有超过总时差,因此不可提出工期索赔的申请。根据09版公路合同范本第1.6.1新规定此项费用索赔还应考虑利润。 3.可索赔的费用为:10d×(1.5+0.2)万元/d=17万元(事件三导致E停工10d)。 解析:09版合同系数的1.6.1图纸的提供。本项细化为: 监理人应在发出中标通知书之后42天内,向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份,并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时,应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,按第11.3款的约定办理。【注:11.3款是发包人造成的工期延误,应延长工期和(或)增加费用(费用索赔),并支付合理利润】 4.结合背景,施工单位应编写的专项施工方案有:高边坡处理方案,石方爆破方案,挡墙基础施工方案,桥梁中的梁、拱、柱等构件施工方案,钻孔灌注桩基础施工方案,高处作业施工方案,水上水下作业施工方案,施工临时用电施工方案等。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/O9kw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为一6.00m(地面标高为±0.00m),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为一3.00m。项目部组建
背景资料:某市政工程基础采用明挖基坑施工,基坑挖深为5.5m,地下水在地面以下1.5m,坑底黏土下存在承压水层。坑壁采用网喷混凝土加固。基坑附近有高层建筑物及大量地下管线。设计要求每层开挖1.5m,即进行挂网喷射混凝土加固。某公司承包了该工程,由
燃气管道随桥梁敷设,过河架空的燃气管道向下弯曲时,弯曲部分与水平夹角宜采用()。
一般情况下,管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的()倍。
沥青混凝土面层可由一层或数层组成。双层或三层式面层的下面层常用()。
为确保灌注桩顶质量,在桩顶设计标高以上应加灌一定高度,一般不宜小于()。
相连两法兰端面应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5%,且不得大于()。
公路隧道明洞顶的填土厚度应不小于()m。
某高速公路路基宽24m,沥青混凝土路面,设计行车时速为80km/h。在中心桩号K8+320m处有一座5m×30m连续箱梁桥,桩柱式桥墩,重力式桥台。0号桥台位于水田区域,路基填土高6.5m,地质情况为:表层3.5m厚淤泥质黏土,其下为泥岩。设计要求:桥头路
随机试题
关于建设用地流转合同,以下说法正确的是:()
张某因被李某打成轻伤而到法院提起刑事附带民事诉讼,在案件审理过程中,被告人李某因意外事故不幸去世,受理该案的人民法院该如何处理?()
情感的文饰是()的情感特点
在静息或一般体力活动情况下,不能有效地将静脉回流的血液等量搏出引起心力衰竭,主要是由于
根据《物权法》的规定,下列哪一类权利不能设定权利质权?(2009/3/7)
某内资企业2008年度有关财务资料如下:(1)全年利润总额100万元;(2)在“管理费用”中列支全年工资192万元,并已计提了职工福利费28万元、职工教育经费5万元和职工工会费用4万元;(3)“营业外支出”中列支税收罚款10万元;(4)“营业外支出”中列支
自助游,是指自己设计路线,自己安排旅途中的一切,利用现代文明带来的便捷,却又不受束缚的旅行。根据上述定义,下列属于自助游的是()。
【2015年陕西铜川】下列哪些是1993年通过的《中华人民共和国教师法》规定的教师义务?()
小明常常不交作业,班主任王老师每次找他谈话,他都会一口答应写作业,但第二天检查却仍然拿不出作业。这一天放学,王老师又找到了他,与往常不同的是,当小明说“今天一定完成作业”时,王老师并没有停止谈话,而是进一步问:“你准备怎样确保作业一定完成呢?”他很吃惊,但
下面关于数码相机的叙述中,错误的是
最新回复
(
0
)