首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料:某办公楼由十二层主楼和三层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周,一周按7d计。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网
背景资料:某办公楼由十二层主楼和三层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周,一周按7d计。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网
admin
2019-04-30
63
问题
背景资料:某办公楼由十二层主楼和三层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周,一周按7d计。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划(单位:d)如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查,使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延l周.
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4d。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4d,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
该工程可得到的工期补偿为多少d?工期奖(罚)款是多少?
选项
答案
经分析,只有事件一能获得工期补偿,可补偿工期3d,工期奖励=3×2 500=7 500(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OWFu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某全现浇塔楼住宅工程,地下2层、地上28层,建筑面积17656m2。该工程项目周围为已建工程,因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼作消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之间的间隙堆放。现场布置两个消
某办公楼工程,建筑面积153000m2,地下2层,地上30层,建筑物总高度136.6m,地下钢筋混凝土结构,地上型钢混凝土组合结构,基础埋深8.4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326主持编制了项目管理实施规划,包括工程概况、
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时,将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上,6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗,临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中,钢丝绳突然断裂,
某建筑工程,建筑面积35000m2;地下2层,筏形基础,地上25层,钢筋混凝土剪力墙结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位,签订了施工总承包合同。合同约定:室内墙体等部分材料由建设单位采购;建设单位同意施工总承包单位将部分工程依
槽形预埋件的加工精度要求不允许有负偏差的项目有()。
关于室内混凝土垫层的纵向缩缝和横向缩缝设置做法,符合要求的是()。
下列有关基础工程施工的说法中,正确的是()。
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)的规定,下列对强制性条文的叙述中,说法错误的是()。
对地下水控制方法选择中,在软土地区基坑开挖深度超过()m,一般就要用井点降水。
根据钢结构的有关规定,以下关于焊接工程说法错误的是()。
随机试题
以“必然非p”为前提,可必然推出()
某市退休职工李某欲办一个瓷厂,但缺乏资金。经别人介绍,与周某相识。2009年10月10日双方达成借款协议,协议规定借款金额8万元人民币,期限6个月,利息2分。周某担心将来李某所办的瓷厂经营不好,出现亏损无法还债,就要求将李某所有的正在运营的“塔拉”牌出租汽
下列属于承担民事责任的方式有()。[2009年考题]
下列基金资产账户中,不是以托管人和基金联名方式开立的账户有( )。
为什么完全竞争的市场机制可以导致帕累托最优状态?
InancientGreeceathleticfestivalswereveryimportantandhadstrongreligiousassociations.TheOlympianathleticfestivalh
甲在商店购买了一台手机,某日,手机在正常使用的情况下突然爆炸,造成甲面部和手部烧伤。自即日起,甲向法院提起诉讼的期间为()
1956~1966年,我国在关于社会主要矛盾和经济建设方针的认识和实践上有哪些成功和失误?从中可以总结出哪些经验教训?
按照需求功能的不同,信息系统已形成多种层次,计算机应用于管理是开始于()。
A、Heknewthisbeforehand.B、Hejudgedfromtimezones.C、HemadesuchajudgmentsoastoWang.D、Hegavesuchanexplanationb
最新回复
(
0
)