首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为4个月,合同总价为500万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量10%以上时调整单价,调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000m2,单
背景 某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为4个月,合同总价为500万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量10%以上时调整单价,调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000m2,单
admin
2018-04-14
46
问题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为4个月,合同总价为500万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量10%以上时调整单价,调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000m
2
,单价为89元/m
2
,墙面瓷砖工程量为8000m
2
,单价为98元/m
2
。施工中发生以下事件:
事件一:装修进行1个月后,发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同,工程量为1200m
2
,走廊墙面装修为高级乳胶漆,工程量为2800m
2
,因工程量清单中无此项目,发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/m
2
。
事件二:由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d,造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三:施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架,但发包人编制的工程量清单无此项目,故承包人投标时未进行报价。施工过程中,承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时,承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
选项
答案
单价调整的原则: 1)工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应的单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。 2)由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起的工程量增减,属合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的,其增加的工作量或减少的工作量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后,作为结算的依据。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OYGu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同,合同工期为7个月。工程价款约定如下:①工程预付款为合同价的10%;②工程预付款扣回的时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工程预
某建设单位准备建一座图书馆,建筑面积5000m2,预算投资3500万元,建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照(《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,建设单位编制了招标文件,并向当地的建设行政管理部门提出了招标申
土方机械施工中,几台推土机同时作业时,前后距离应大于()m。
某综合楼工程,地下1层,地上10层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积28500m2,某施工单位与建设单位签订了工程施工合同,合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划,并且绘制出施工进度网络计划如下图所示。在工程施工中发生了
某综合楼工程,地下1层,地上10层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积28500m2,某施工单位与建设单位签订了工程施工合同,合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划,并且绘制出施工进度网络计划如下图所示。在工程施工中发生了
某拟建工程由甲、乙、丙三个施工过程组成;该工程共划分成四个施工流水段,每个施工过程在各个施工流水段上的流水节拍如下表所示。按相关规范规定,施工过程乙完成后其相应施工段至少要养护2d,才能进入下道工序。为了尽早完工,经过技术攻关,实现施丁过程乙在施工:过程甲
下列行为中,()属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为。
在网络计划工期优化过程时,当出现多条关键线路时,在考虑对质量,安全影响的基础上,优先选择的压缩对象应是各条关键线路上()。
架空线路敷设的基本要求有()。
配电柜应装设的配备器具有()。
随机试题
苦杏仁在三仁汤中的配伍意义是
关于内毒索性质的错误叙述是( )。
房某实施了一起抢劫罪和一起诽谤罪,人民检察院对房某实施的抢劫罪提起公诉,同时被害人朱某对房某实施的诽谤罪向同一人民法院提起自诉。请问,下列说法中正确的是()
下列选项中,不属于我国列入《世界遗产目录》的物质遗产中的世界文化遗产的是()。
已知A和B为两个相邻的会计年度,甲和乙为两种不同的计价方法,则下列各项中违背一致性原则的是()。
从微观经济分析的角度,经济学通常将市场分为两大类,即用于最终消费的产品市场和用于生产的要素市场,产品市场与要素市场的区别有()。
关于博物馆的档案管理制度,下列表述不正确的是()。
琵琶行白詹易浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。转
下列表单的哪个属性设置为真时,表单运行时将自动居中( )。
Nervesignalsmaytravelthroughnerveormusclefibersatspeedsashighastwohundredmilesperhour.
最新回复
(
0
)