背景资料某建筑施工单位在新建办公楼工程项目开工前，按《建筑施工组织设计规范》GB／T50502—2009规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。

admin2018-07-02 53

问题背景资料
某建筑施工单位在新建办公楼工程项目开工前，按《建筑施工组织设计规范》GB／T50502—2009规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。
在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：

针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因导致。根据上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。
问题：
施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格?

选项

答案本工程施工单位具备审批单位工程施工组织设计的人员有：施工单位技术负责人或施工单位技术负责人授权的技术人员。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Omyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

在一般工程水准测量中通常使用()。

屋面防水共分为Ⅰ～Ⅳ四个等级，其中Ⅲ级用于一般的建筑，其防水设防的道数为()。

安全带使用时应()，防止摆动碰撞。根据《建筑施工高处作用安全技术规范》(JGJ80—1991)，遇有()强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

施工项目现场综合考评是指对与施工现场有关的(　　)在现场的行为进行考核评价。

下列说法错误的是()。

地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留在()。

犯罪嫌疑人记载自己犯罪情况的笔记本属于

对急性化脓性骨髓炎具有早期诊断意义的检查方法是

《行政诉讼法》第五十五条明确规定，人民法院判决被告重新作出具体行政行为的，被告不得以同一事实和理由作出与原具体行政行为基本相同的具体行政行为，但()不受此规定的限制。

根据《中华人民共和国矿产资源法》，国务院规定由指定的单位统一收购的矿产品，任何其他单位或者个人不得()。

对于进出口许可证的期限，以下表述正确的是；

简述商业银行中间业务的特点。

库存管理作业包括（）。

极限=()．

Iwantyoutoknowthatdifferentcultureshavedifferentnegotiationpractices.Negotiationpracticesdiffer【T1】______.Somecu

建筑工程管理与实务

二级建造师

在一般工程水准测量中通常使用()。

屋面防水共分为Ⅰ～Ⅳ四个等级，其中Ⅲ级用于一般的建筑，其防水设防的道数为()。

安全带使用时应()，防止摆动碰撞。根据《建筑施工高处作用安全技术规范》(JGJ80—1991)，遇有()强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

施工项目现场综合考评是指对与施工现场有关的( )在现场的行为进行考核评价。

下列说法错误的是()。

地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留在()。

犯罪嫌疑人记载自己犯罪情况的笔记本属于

对急性化脓性骨髓炎具有早期诊断意义的检查方法是

《行政诉讼法》第五十五条明确规定，人民法院判决被告重新作出具体行政行为的，被告不得以同一事实和理由作出与原具体行政行为基本相同的具体行政行为，但()不受此规定的限制。

根据《中华人民共和国矿产资源法》，国务院规定由指定的单位统一收购的矿产品，任何其他单位或者个人不得()。

对于进出口许可证的期限，以下表述正确的是；

简述商业银行中间业务的特点。

库存管理作业包括（）。

极限=()．

Iwantyoutoknowthatdifferentcultureshavedifferentnegotiationpractices.Negotiationpracticesdiffer【T1】______.Somecu

施工项目现场综合考评是指对与施工现场有关的(　　)在现场的行为进行考核评价。