首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。 施工过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致
某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。 施工过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致
admin
2019-05-07
37
问题
某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。
施工过程中发生如下事件:
事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/天)的请求。
事件2:为了赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发工程暂停令,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件4:甲施工单位为了便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
问题:
根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,说明理由。
选项
答案
根据《建设工程安全生产管理条例》,事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任及理由。 (1)甲施工单位和乙施工单位对事故承担连带责任,由乙施工单位承担主要责任。 理由:甲施工单位属于总承包单位,乙施工单位属于分包单位,他们对分包工程的安全生产承担连带责任;分包单位不服从管理导致的生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。 (2)监理单位承担监理责任。 理由:监理单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Onq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
投标人不得从事的行为有()。
投标人的权利有()。
招标投标活动应当遵循的原则有()。
合同法律关系由()部分组成。
除了保证这种形式之外,合同的担保方式还有()。
合同法律关系的主体包括()。
导致合同的权利义务关系中止的情形包括()。
承包商递交索赔通知后,设备监理工程师通过调查和必要形式自行收集或责成承包商提供相关资料和信息,在查明索赔事由和确定适用索赔依据的基础上,并经过与业主和承包商深入讨论,协商后,设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内,作出索赔处理决定书;设
索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后()天内提交,合同另有规定的,提交通知时限从其规定。超过了该期限,业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。
()是设备工程合同签约前唯一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。
随机试题
女,25岁。突然寒战、高热,伴腰痛,尿频、尿急、尿痛3天就诊。查体:肾区有叩击痛,化验:尿蛋白(+),镜检:白细胞满视野,白细胞管型0~2/HP。最可能的诊断是
A.Ⅰ型药物B.Ⅱ型药物C.Ⅲ型药物D.Ⅳ型药物E.V型药物吸收过程主要受溶出影响的药物为
甲、乙是联合国会员国。甲作出了接受联合国国际法院强制管辖的声明,乙未作出接受联合国国际法院强制管辖的声明。甲、乙也是《联合国海洋法公约》的当事国,现对相邻海域中某岛屿归属产生争议。关于该争议的处理,下列哪一选项是不符合国际法的?(2012年卷一第33题)
适用于各种钻孔方法的灌注桩,并且清孔较为彻底的钻孔方法是()。
某小企业以80万元价格对外出售一厂房,该房产的原值为100万元,已提折旧60万元,转让该房产适用的营业税率为5%。以下对该项固定资产转入销售时应编制的会计分录描述正确的有()。
程序教学的原则有()
下列说法正确的是()。
设D:|x|+|y|≤1,则(|x|+y)dxdy=()
下面运行程序后,单击命令按钮,输出的结果是【】。PrivateSubCommand1_Click()Dima%(1To4),b%(3To6),i%,s1#,s2#Fori=1To4
•Readthearticleaboutthefutureoftheairlineindustry.•Choosethebestwordtofillineachgap,fromA,BorC.•Foreach
最新回复
(
0
)