首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
案例 【背景资料】 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为1 20d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期
案例 【背景资料】 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为1 20d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期
admin
2018-03-26
40
问题
案例
【背景资料】
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为1 20d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。
施工过程中发生如下事件:
事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:(1)由于建设单位要求对B工作的施工、图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停1d影响30工日、10台班)。
(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,致使C工作暂停5d(每停1 d影响40工日、10台班)。
(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停1d影响20工日、5台班)。
施工单位就上述3种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费,金额是多少?
选项
答案
由于非施工单位原因使工作B和工作E停工,造成总工期延长4 d,工期提前120+4-122=2(d),施工单位应获得工期提前奖励,应得金额=2×3000元=6000(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Oq6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
工业安装工程质量检验评定中最基本、最基础的项目是( )。
下列内容,属于设备验收依据的有()。
背景资料:某施工单位承建一项南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调
路基施工测量中,钉线外边桩,由道路中心线测出道路宽度,在道路两侧边线外( )处,以5m、10m或15m为间距钉木(边)桩。
当采用热处理钢筋制作预应力筋时,不得采用( )切割。
人工开挖多层沟槽的层间留台宽度,放坡开槽时不应小于( )m。
( )由于其采用泥浆护壁成孔,故成孔时噪声低,适于城区施工,在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。
属于管道工程中常用的阀门包括( )。
化学管材管道安装遇槽底土基承载力较差不能成槽时,可采用砾石砂(二灰砂砾)进行处理。砾石砂层厚度不得小于( )。
现代污水一级处理时,在污水处理设施进口处,必须设置()。
随机试题
信念是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的精神状态。以下关于信念的说法正确的有()
Thegoodserviceatthehotel______thepoorfoodtosomeextent.
MostoftheguestswhocomeonourtripshaveneverbeentoEgyptbefore.Wewanttomakeeveryonecomfortableandatease,butw
对先天性胆囊位置异常描述错误的是()
DSA导丝的作用是
某施工单位承接了一座中型桥梁施工任务。在施工中由于多种原因发生了几次质量事故。事故1:某连系梁浇混凝土时由于模板施工问题,出现较多的蜂窝、麻面,质量较差,监理要求修复,造成直接经济损失(包括修复费用)15万元。事故2:由于某混凝土结构施工完成后,经取样
企业向银行取得借款100万元,年利率5%,期限3年。每年付息一次,到期还本,所得税税率30%,手续费忽略不计,则该项借款的资金成本为( )。
A、B、C三人从法学院毕业后,一人去了律师事务所,一人去了法院,一人去了检察院。甲、乙、丙三人做了以下猜测:甲:“A去了律师事务所,B去了法院。”乙:“A去了法院,C去了律师事务所。”丙:“A去了检察院,B去了律师事务所。”如果甲、乙、丙三人的猜测都只对了
()在翻译的语言问题上也作了一系列精彩的论述。他认为白话文“一无规则、二无体制”。
Whenmymother’shealthwasfailing,Iwasthe"bad"sisterwholivedfarawayandwasn’tinvolved.Mysisterhelpedmyparents.
最新回复
(
0
)