首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务,建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同;与B公司签订了机电设备安装合同;与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面
【背景资料】 某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务,建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同;与B公司签订了机电设备安装合同;与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面
admin
2016-01-05
23
问题
【背景资料】
某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务,建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同;与B公司签订了机电设备安装合同;与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工,为工程施工创造有利条件;同时,建设单位将砌筑工程单独发包给D公司并签订施工合同,合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:
A公司在签订合同后,因自身管理能力和劳务组织人员存在困难,遂与承包商E签订分包合同,将部分主体结构工程交由其施工,同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用,一切责任由承包商E承担。
事件二:
由于A公司施工时间拖延15天,造成B公司开工时间相应顺延,B公司遂向A公司提出索赔要求。
事件三:
建筑主体结构完工后,A公司立即拆除了主体外围脚手架工程,C公司原计划由建设单位协调使用A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变,为此重新调整施工方案组织施工。后C公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
事件四:
由于部分机电安装工程在招标时未能确定,建设单位与B公司签订合同时采用可调单价合同模式,施工过程中由于市政电网停电2天,B公司提出调整合同价款的要求,建设单位只同意延长工期,拒绝调整合同价款。
【问题】
事件二中,B公司向A公司提出索赔要求是否成立?若不成立,请指出正确做法。
选项
答案
事件二中,B公司向A公司提出索赔不能成立。理由:因为B公司与A公司不存在合同关系,正确的做法是应就A公司拖延造成其开工推迟的工期和和费用损失,向建设单位提出索赔。由建设单位向A公司提出索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OsYJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
低压绝缘导线用于民用建筑供电系统中,选择原则为()。
关于行政许可期限,下列说法正确的是()。
《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定,“矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当()。”
大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目,根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定,该公司可以()。
《安全生产法》规定,居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时,应当向()报告。
下列属于河道管理范围内的禁止行为的是()
下列哪些属于防护林的范围()
某厂已建的危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施与附近河流、基本农田保护区安全距离不符合要求,则根据《危险化学品安全管理条例》,应由所在地()会同有关部门监督其所属单位在规定期限内进行整改。
项目型组织结构的缺点是()。
深基础施工中,现浇钢筋混凝土地下连续墙的优点有()。
随机试题
企业文化的结构由内到外大致可分为3个层次,即_______、_______和_______。
Wegenerallyviewthefamilyasbeingoneofourmoststableinstitutions:yet,ourfamilysystemhasundergoneanumberofchan
腹胀乏力体倦大便溏薄多为纳呆,大便溏泄不爽,苔黄腻多为
此证辨证属于()治法宜选用()
对风险的()可以采用最简单、最易操作的专家调查法。
在工程项目建设过程中,( )始终处于主要负责者的地位。
注册会计师组织项目组内部讨论的目标有()。
公文标题一般由()组成。
下列事件的最佳逻辑排列顺序是()。①法院终审认为维持原判②不服判决并上诉③父患病大学生难以支付学费④判决其母支付5000元⑤将离婚母亲告上法庭
研究人员完成了两项记忆实验,实验一中参试者学习40组单词,实验二中参试者学习一系列手指信号。两实验中,只告诉一半参试者10小时后将接受测试,实际上所有参试者都将接受测试。只安排一部分参试者在学习和测试之间小睡。结果发现,睡觉组参试者比不睡觉组参试者表现更好
最新回复
(
0
)