某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括 ( )

admin2019-04-24 43

问题某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括 ( )

选项 A、通知承包人延期开工
B、赔偿承包人损失
C、顺延工期
D、将协调工作交给承包人
E、按照约定期限支付预付款

答案A,B,C

解析此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OtZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括 ( )

建设工程合同管理

一级监理工程师

下列情况中，(　　)的合同属于效力待定合同。

依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是(　　)。

在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为(　　)。

由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是(　　)。

依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有(　　)。

根据《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议的方式，下列表述正确的有(　　)。

施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为从()的日历天数计算。

下列关于建设工程设计施工总承包合同，合同价格组成的说法，正确的是()。

《阿房宫赋》

可继续使用复方口服避孕药的情况是

腹腔游离液体有多少时，移动性浊音阳性

溃疡病病人宜低脂饮食的目的是（）

新设项目法人的项目资本金，可通过()方式筹措。

各级公安机关和民警要善于从政治上考虑问题，判断形势，增强()，在事关全局、事关政治方向、事关根本原则等重大问题上始终保持清醒和坚定。

民警小张放假回家，在火车站排队买票时发现有人插队。于是出面阻止。但插队的人认为他多管闲事，与他发生争吵并且动手打了他，引起群众围观。如果你是小张。你会怎么办?

不以占有作为生效要件的权利或法律行为有()。

下列叙述正确的是

A、Shehasnevermetthemanbefore.B、Sheknowstheman’sfatherwell.C、Sheisadistantrelativeoftheman.D、Sheisoneoft

某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括 ( )

建设工程合同管理

一级监理工程师

下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。

依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。

由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。

依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。

根据《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议的方式，下列表述正确的有( )。

施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为从()的日历天数计算。

下列关于建设工程设计施工总承包合同，合同价格组成的说法，正确的是()。

《阿房宫赋》

可继续使用复方口服避孕药的情况是

腹腔游离液体有多少时，移动性浊音阳性

溃疡病病人宜低脂饮食的目的是（）

新设项目法人的项目资本金，可通过()方式筹措。

各级公安机关和民警要善于从政治上考虑问题，判断形势，增强()，在事关全局、事关政治方向、事关根本原则等重大问题上始终保持清醒和坚定。

民警小张放假回家，在火车站排队买票时发现有人插队。于是出面阻止。但插队的人认为他多管闲事，与他发生争吵并且动手打了他，引起群众围观。如果你是小张。你会怎么办?

不以占有作为生效要件的权利或法律行为有()。

下列叙述正确的是

A、Shehasnevermetthemanbefore.B、Sheknowstheman’sfatherwell.C、Sheisadistantrelativeoftheman.D、Sheisoneoft

下列情况中，(　　)的合同属于效力待定合同。

依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是(　　)。

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为(　　)。

由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是(　　)。

依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有(　　)。

根据《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议的方式，下列表述正确的有(　　)。