某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GP—1999—0201)签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图4-1所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资如表4-1所

admin2010-11-22 58

问题某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GP—1999—0201)签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图4-1所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资如表4-1所示。

施工过程中发生如下事件：
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时间推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人员窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月；施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1-4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表4-2。

问题：
事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。

选项

答案事件1中，施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。理由：A工作开始时间推迟属建设单位原因且A工作在关键线路上。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/P175777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

监理工程师的职业准则是()。

建设工程信息的收集是通过()进行的。

关于监理规划说法正确的是()。

“交钥匙工程”也就是()模式发包的工程。

()为工程咨询公司最基本,最广泛的业务。

由于建设工程风险的(),只有对特定工程的风险进行定量评价,才能使目标规划的结果更合理、更可靠。

()阶段投资控制的主要任务是通过工程付款控制,新增工程费控制、预防并处理好费用索赔等,努力实现实际费用不超过计划投资。

根据《建设质量管理条例》规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并选具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

编写监理规划应注意以下要求()。

在隧道内超车应注意安全。

下列对《战国策》解说正确的有()

男性，50岁，间断腹痛、腹泻20余年，加重3个月，大便4～5次/天。纳差，体重下降。化验便潜血(±～＋)，有脓细胞、红细胞。血Hb104g/L以下项目提示可能为器质性疾病，但不包括

支气管哮喘患者查体未闻及哮鸣音，表示病情控制良好。()

B公司与D公司就运输途中平板电脑的所有权产生了争议，D公司将争议诉诸中国某法院。根据我国有关法律适用的规定，关于平板电脑所有权的法律适用，下列选项正确的是？（2011年卷一第98题）

任何企业的年度财务会计报告均包括会计报表和会计报表附注。()

除基本工资以外，管理人员还可获得下列薪酬()。为了保证薪酬的公平性，人力资源部应进行()。

下列关于道德的论述不正确的是()。

如果想在运行表单时，向TEXT2中输入字符，回显字符显示的是“*’号，则可以在Forml的Init事件中加入语句（）。