首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图3-11中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图3-11,合同中规定:窝工降效系数为50%)。 工程施工过程中发生如下事件:
与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图3-11中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图3-11,合同中规定:窝工降效系数为50%)。 工程施工过程中发生如下事件:
admin
2009-05-19
84
问题
与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图3-11中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图3-11,合同中规定:窝工降效系数为50%)。
工程施工过程中发生如下事件:
事件一:按进度计划K工作施工 0.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图2.5月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单(见表3-2)。
事件二:乙方自备施工机械未按时到达施工现场,致使H工作实际进度在12月月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。
事件三;F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12个月月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用 2万元。
事件四:施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件三、四的发生,F工作延误影响致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件三、四分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延 2个月的要求。
事件五:开工后第19个月遭受台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿费用4万元。
[问题]
1.施工网络图中的关键线路有几条?
2.就各事件分别说明上述索赔要求是否合理?
3.该工程实际工期为多少?
选项
答案
1.网络计划中关键线路有两条: (1)A→D→E→H→L→M。 (2)A→D→F→I→L→M。 2.事件一:甲方责任,发生在非关键工作,该工序总时差为2天。新增工程量增加费用 60000元应补偿,由于新增工程量300m3实际增加工作时间3天,即:[*],由于TF=2,所以应补偿工期1个月;机械闲置属于窝工,不应按台班费计算,应按折旧费计算。计算式为60×60=3 600(元)。人工窝工费应按降效处理,不应按原人工费计算,计算式为50400×0.5=25 200(元)。机上人工费已完全包含在台班费内,不应单独索赔。 综合计算,应补偿工期3.5个月,补偿费用88 800元。 事件二:属乙方责任,工期与费用均不补偿。 事件三:属乙方责任,工期与费用均不补偿,乙方应向丙方补偿费用1万元,不同意其工期顺延1个月。 事件四:按目前有关规定,发现文物时甲方应补偿相关费用和顺延工期,按照因果关系递推,丙方向乙方就事件四提出索赔要求,应由甲方向乙方补偿费用2万元,顺延合同工期1个月 (F、I工作均为关键工作)。 事件五:属于不可抗力事件,按规定甲方应同意补偿合同工期1个月而不应补偿费用。(M为关键工作,N为非关键工作,TF=2) 3.工程的实际工期是在原合同工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力责任对工期影响的新工期。经推算,实际工期由原计划工期22个月增加到26.5个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PCM5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
纳入城市总体规划的消防规划内容包括:()
根据《中华人民共和国公路法》的规定,下列关于该法律的主要内容表述不正确的是()。
开发商预售商品房应当符合若干条件,关于其条件表述不正确的是()。
根据《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》的规定,有关控制性详细规划的审批和公布内容的描述,不正确的是()
在确定建筑密度时应不予考虑的因素是()。
下列选项中()可以确定军事禁区管理单位的范围。
城市总体规划纲要的主要任务不包括()。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定,下列关于建设项目的环境影响评价的有关内容的说法中正确的是()。
城乡规划管理的目的是由规划管理属于公共行政管理范畴和城乡规划的特点所决定的;从规划管理系统的整体来看其管理的目的是()。
为了保证合理用地、节约用地,促进经济、社会协调发展,取得城市综合效益,实施城市规划的基本原则,在城市规划区内的土地利用和各项建设必须符合()。
随机试题
Itwasdifficulttotellwhather______tothenewscouldbe.
EveryyearjustafterChristmastheJanuarySalesstart.Alltheshopsreducetheirpricesandfortwoweeks,theyarefullofp
外源性凝血系统的作用起始于
平胃散主治什么证
A.氯化苦熏蒸法B.环氧乙烷熏蒸法C.硫黄熏蒸法D.过氧醋酸熏蒸E.醋酸钠喷洒中药最早的杀虫方法是
根据民事诉讼法的有关规定,对本案有管辖权的法院是()。人民法院裁定广角音像公司停止生产光盘的措施是()。
增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可以使用普通发票。()
已知非齐次线性方程组A3×4X=b①有通解k1[1,2,0,一2]T+k2[4,一1,一1,一1]T+[1,0,一1,1]T,其中k1,k2为任意常数,则满足方程组①且满足条件x1=x2,x3=x4的解是_______.
LatelyIhavebeennoticingthegreatnumberofelectricalappliances(电器)onthemarket.Itseemstomethatthereare(36)
PASSAGETHREEWhatisthemostdisgustingandsmallestrubbishintheauthor’seyes?
最新回复
(
0
)