首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位承接了一项4×20 m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10 m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150
【背景资料】 某施工单位承接了一项4×20 m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10 m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150
admin
2022-04-21
36
问题
【背景资料】
某施工单位承接了一项4×20 m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10 m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150 m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1~3号排架组织流水施工,如下表所示。
注:表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成。
施工期间,发生了如下事件:
事件一:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包人对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件二:在桥梁基础开挖完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。
事件三:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应人的失误,将一批不合格的钢筋运到施工现场,致使墩身施工推迟了10 d开始,承包人拟就此向业主提出工期和费用索赔。
针对事件三,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
选项
答案
(1)事件三中,承包人可以提出工期和费用索赔。 (2)理由:首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会延长工期,并会造成人员、设备的窝工,所以承包人可以提出工期和费用索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PXVw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
对于土方开挖工程,机械与设备组合的最好选择是()。
一般适用于松散、中密砂土、粘性土的沉入桩施工方法()。
护栏的形式按结构不同可分为多种形式,下列护栏是按结构分的是()。
下列交通安全设施中主要作用为管制和引导交通的是()。
下列不是申请施工特种作业人员应当具备的基本条件的是()。
关于无机结合料基层施工的说法错误的是()。
公路隧道围岩分为()级。
某沿河路段修筑有石笼、丁坝、砌石护坡,并在边坡铺草皮,在河滩大量植树,上述结构和措施属于()。
属于钢筋混凝土结构构造裂缝产生原因的有()。
随机试题
关于基金公司研究业务控制的内容,不包括()。
国际货币市场
本案诉讼过程中法院的何种做法不符合法律规定?正确的做法是什么?如果在潘某与舒某一审诉讼之前或一审诉讼期间,杏林公司就其与舒某之间的买卖合同申请仲裁,请求确认合同有效并请求履行,潘某可否参加仲裁程序,主张自己具有优先购买权?为什么?
建设项目厂址方案比选的主要内容有()。
商业银行的业务范围包括()。
在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过();开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。
变相吸收公众存款,是指行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金,承诺还本付息,来达到吸收公众存款的目的。()
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司,于()依法成立。
有一条新修的道路,现在需要在该路的两边植树,已知路长为5052米,如果每隔6米植一棵树,那么一共需要植树多少棵?()
ManyforeignerswhohavenotvisitedBritaincallalltheinhabitantsEnglish,fortheyareusedtothinkingoftheBritishIsle
最新回复
(
0
)