首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】某市政公用工程项目,建设单位通过招标的方式选定了甲施工单位为中标人,并于2013年4月22日向甲施工单位发出了中标通知书,甲施工单位于次日上午接收。双方在规定的时间内签订了中标合同。合同中对于双方的权利、义务、承包范围、违约责任、争议的解决方式
【背景资料】某市政公用工程项目,建设单位通过招标的方式选定了甲施工单位为中标人,并于2013年4月22日向甲施工单位发出了中标通知书,甲施工单位于次日上午接收。双方在规定的时间内签订了中标合同。合同中对于双方的权利、义务、承包范围、违约责任、争议的解决方式
admin
2015-04-17
33
问题
【背景资料】某市政公用工程项目,建设单位通过招标的方式选定了甲施工单位为中标人,并于2013年4月22日向甲施工单位发出了中标通知书,甲施工单位于次日上午接收。双方在规定的时间内签订了中标合同。合同中对于双方的权利、义务、承包范围、违约责任、争议的解决方式等均作出了详细的规定。在施工准备和施工进展过程中,发生了如下事件:
事件一:2013年5月31日,监理工程师向施工单位移交了本工程的施工图设计文件,施工单位以此作为施工前准备的重要依据开展相关工作。
事件二:2013年8月中旬,当地遭遇百年一遇的特大暴雨,导致工程停工一周。
事件三:由于施工方租赁用于施工的起重机械出现故障,导致工程停工一天。针对施工中发生的各种情况,施工方及时提交了索赔意向书,并在现场认真做好同期记录。
【问题】
同期记录应包含哪些内容?
选项
答案
同期记录的内容有:事件发生及过程中现场实际状况;现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度;导致费用增加的项目及所用的工作人员,机械、材料数量、有效票据等。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Paxw777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
会议系统的功能检测应采用现场模拟的方法,根据设计要求()。
一、背景某机电安装工程公司承建某商住楼机电安装工程,由于急于使用,没有进行防排烟系统测定和调整,竣工验收后即投入使用。在保修期内,该工程的计算机房由于甲供风机盘管的附件(冷冻水柔性接管)发生断裂而漏水,使建筑装修及计算机均遭受损失。为此,用户发生
下列关于控制电缆的说法,正确的有()。
整装汽轮机安装的施工重点及难点是()。
一、背景A安装公司承包某大楼的建筑电气工程施工。工程内容有地下变电所、配电干线、室内配线、照明系统。合同约定:主要设备(三相电力变压器、成套配电柜)由业主采购,其他设备及材料由A安装公司采购。大楼的一次结构已完工,大楼的二次结构、装饰工程由B建筑
一、背景A安装公司承包某大楼的建筑电气工程施工。工程内容有地下变电所、配电干线、室内配线、照明系统。合同约定:主要设备(三相电力变压器、成套配电柜)由业主采购,其他设备及材料由A安装公司采购。大楼的一次结构已完工,大楼的二次结构、装饰工程由B建筑
通风与空调工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013划分为()个子分部工程。
某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程,新生产线与原生产线相距不到10m,要求扩建工程施工期间原生产线照常运行。工程内容包括:一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道的制作及安装;
暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当?如有不妥,写出正确的做法。说明A、B公司在工程资料管理方面应改进之处。
轻型井点系统由井点()和抽水设备组成。
随机试题
某女,35岁。出现表情淡漠,寡言少语,闷闷不乐,哭笑无常等症状,其临床意义是()。
增值税一般纳税人因销货退回而退还给购买方的增值税额,已经按规定开具红字增值税专用发票的,应从发生销货退回()中扣减。
债务人或者管理人应当自人民法院裁定债务人重整之日起6个月内,同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案。下列各项中,属于重整计划草案内容的有()。
拘传必须经派出所负责人批准。()
细菌性痢疾属于下列哪一种炎症?()
各国新闻机构近来纷纷增派驻京人手,加大报道力度。而中国举足轻重的地位与影响,使得中国未来的经济政策走向、社会民生发展、外交______及惩治腐败等,成为外国记者们在全球化的大背景下所普遍感兴趣的______。填入划横线部分最恰当的一项是()。
下列历史事件中,最接近“朱门酒肉臭,路有冻死骨”所描述的时期是:
TheuniquenessoftheJapanesecharacteristheresultoftwoseeminglycontradictoryforces:thestrengthoftraditionsandsel
Theevolutionofspeechmayhavebeenthemostimportantfactorofall.Whenearlymanmasteredtheloom(工具)oflanguage,hisp
A、Shelivesbetweenthecountrysideandherschool.B、Thecountrysideistoofarfromthecity.C、Thiswasthefirsttimeshewe
最新回复
(
0
)