首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景材料】 某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为2003年3月,合同工期为12个月,每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构
【背景材料】 某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为2003年3月,合同工期为12个月,每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构
admin
2009-05-29
48
问题
【背景材料】
某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为2003年3月,合同工期为12个月,每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数见表2-5。
在施工过程中,发生如下几项事件。
事件一:2003年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天。
事件二:2003年5月,施工单位为了保证施工质量,扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天。
事件三:2003年7月,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天。
事件四:2003年8月,进入雨期施工,恰逢20天大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。
以上事件中,除第四项外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件,施工单位提出如下索赔要求:
(1)增加合同工期13天;
(2)增加费用11.8万元。
问题:
1.施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔?为什么?
2.计算2003年第四季度应确定的工程结算款额。
3.如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理?
选项
答案
1.施工单位对施工过程中发生的事件的索赔合理与否判定如下。 事件一费用索赔成立,工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的,但该工序未处在关键线路上。 事件二费用索赔和工期索赔不成立,该工作属于承包商采取的质量保证措施。 事件三费用索赔成立,工期不予延长,因为设计方案有误,但该工序未处在关键线路上。 事件四费用索赔不成立,工期可以延长,因为异常的气候条件变化承包商不应得到费用补偿。 2.2003年第四季度监理工程师应批准的结算款额为: 710×(0.15+0.28×116.8/100.0+0.18×100.6/100.8+0.13×110.5/102.0+0.07×95.6/93.6+0.09×98.9/100.2+0.04×93.7/95.4+0.06×95.5/93.4)=710×1.0588≈751.75万元 3.所发生的维修费应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。
解析
计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括:
(1)经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款;
(2)设计变更应调整的合同价款;
(3)本期应扣回的工程预付款;
(4)根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项;
(5)经过工程师批准的承包人索赔款等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PtM5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
建设划拨用地规划管理审核的内容中,城乡规划主管部门受理建设用地申请后,应依据控制性详细规划对建设用地提出规划条件,该条件内容应包括()
根据《城乡规划法》的规定,下列关于我国城乡规划法规体系组成的相关内容表述中符合规定的是()。
下列关于《行政诉讼法》基本规定的说法中,正确的是()①当事人在行政诉讼中的法律地位人人平等;②人民法院依法对行政案件独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉;③人民法院审理行政案件,对具体行政行为是否合法进行审查;④人民法院审理行政
城市规划管理是一个系统。如果将城市规划的组织编制与审批管理作为决策层面的管理,那么,城市规划实施管理应是下列哪个层面的管理?()
城市公共绿地和居住区绿地的建设,应当以什么造景为主?
规划管理部门是城市规划行政管理机构,它具有()。
城市规划管理的方法之一,是运用一些经济手段,按照客观经济规律的要求来进行规划管理。指出下列哪些是规划管理可采取的经济手段()。
城乡规划的实施,直接关系着城乡规划能否依法实施,责任重大;因此,进行城乡规划实施管理工作,必须坚持的基本原则包括()
建设用地规划管理中建设单位报送建设工程设计方案的有关文件、图纸包括()内容。
随机试题
下列对事故应急救援的基本任务描述有误的是()。
混合基金主要包括()。
我国商业银行中间业务在银行业务中占比较低的原因有()。
下列各项中,属于固定资产减值测试时预计其未来现金流量不应考虑的因素是()。
根据企业所得税法律制度的规定,下列关于确定所得来源地的表述,正确的有()。(2016年)
下列税务处理中。符合个人独资企业和合伙企业征税规定的有()。
下列哪些属于淮南市的特色美食?()
班主任既通过对集体的管理去间接影响个人,又通过对个人的直接管理去影响集体,从而把对集体和个人的管理结合的管理方式是()。
新民主主义革命理论经过了一个逐步形成和发展的时期。到抗日战争时期才达到成熟的原因是
TheamountofsunlightreachingEarth’ssurfaceappearstobegrowing.Thephenomenon,whichsomedub"globalbrightening",(1)_
最新回复
(
0
)