首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某公路工程,合同价4000万元,合同工期270天。合同条款约定:(1)工程预付款为合同价的1 0%,开工当月一次性支付;(2)工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%的当月起,分两个月平均扣回;(3)工程
背景资料: 某公路工程,合同价4000万元,合同工期270天。合同条款约定:(1)工程预付款为合同价的1 0%,开工当月一次性支付;(2)工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%的当月起,分两个月平均扣回;(3)工程
admin
2017-08-13
47
问题
背景资料:
某公路工程,合同价4000万元,合同工期270天。合同条款约定:(1)工程预付款为合同价的1 0%,开工当月一次性支付;(2)工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%的当月起,分两个月平均扣回;(3)工程进度款按月支付;(4)工程质量保证金按月进度款的5倍扣留;(5)钢材、水泥、沥青按调值公式法调价,权重系数分别为0.2、0.1、0.1,其中钢材基期价格指数为1 00。
施工合同签订后,施工单位向监理提交了如下图所示的进度计划,并得到监理批准。
前6个月(即1~6月份)每月完成的工作量见下表:
6月份钢材的现行价格指数为110,其余材料价格无变化。
施工过程中,在第三个月末检查时发现:E工作延误20天,C工作延误10天,F工作按计划进行,G工作提前10天。为满足业主坚持按合同工期完工的要求,在不改变网络计划逻辑关系的条件下,施工单位根据下表按照经济性原则进行计划调整。
在G工作进行到一半左右,出现了合同中未标明的硬质岩石,导致施工困难。施工单位及时采取合理措施进行处理并通知了监理。因处理硬质岩石导致增加费用20万元、G工作延误20天,对此,施工单位在规定时间内提出了工期及费用索赔。
问题:
1.按网络图图例方式,列出⑤、⑥、⑦三个节点的节点时间参数;指出网络图中的关键线路;确定计划工期。
2.列式计算本工程预付款及其起扣点金额。工程预付款在哪两个月扣回?每月扣多少万元?
3.列式计算4月份及5月份的工程进度支付款。
4.列式计算6月份的调价款。
5.针对3月末进度检查结果,评价工程进度,并分析确定调整计划的最经济方案。
6.针对G工作中出现硬质岩石的处理,分别指出施工单位提出的工期及费用索赔是否合理?并说明理由。
选项
答案
1.列出[*];关键线路是①②③⑥⑧[*];计划工期为270。 2.本工程预付款=4000×10%=400万 起扣点金额=4000×60%=2400万 工程在达到400+100+200+350+600+800=2450万元的第5月开始扣回,即在5月和6月这两个月扣回。每月扣回200万。 3.4月份的工程进度款=600(1—0.05)=570万元 5月份的工程进度款=(800)(1—0.05)一200=760—200=560万元 4.6月份的应付款=800(0.6+0.2×1.1+0.1×1+0.1×1)=816万元 6月份的调价款=816—800=16万 5.3月末进度检查结果E工作延误20天,C工作延误10天,F工作按计划进行,G工作提前10天。因为E为关键工作,所以工程工期将拖20天。 6.(1)处理硬质岩石导致G工作延误20天提出的工期索赔不合理。因为原计划G工作有10天总时差=210一70—130,在3月末时G工作提前了10天,因此相对于270天的工期有20天的总时差。处理硬质岩石的时间大约是70+65=135天在3月末以后发生,所以20天的延误有20天的总时差可以消化,不会造成工程工期(总工期)拖延,不能索赔工期。 (2)处理硬质岩石导致增加费用20万元,施工单位可以索赔。因为合同未标明硬质岩石属于业主方的责任,所造成的费用增加理应获得补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pvkw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
钻孔灌注桩施工过程中,防止扩孔坍孔预防措施错误的是()。
某自来水厂工艺流程为:原水→空气分离器→活性氧化铝滤池→清水池→用户,用于去除地下水中的()。
某桥梁工地的简支板梁架设,由专业架梁分包队伍架设。该分包队伍用两台50t履带吊,以双机抬的吊装方式架设板梁。在架设某跨板梁时,突然一台履带吊倾斜,板梁砸向另一台履带吊驾驶室,将一名吊车驾驶员当场砸死,另有一人受重伤。事故发生后,项目经理立即组织人员抢救伤
A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设,应坚持()。
公路工程质量事故分为( )。
公路工程计量的组织类型有哪几种?该路基土方工程费用的支付应按什么程序支付?并简述此程序。
下面防护属于沿河河堤河岸冲刷的间接防护的是( )。
随机试题
用于三针测量法的量针最佳直径应该是使量针的()与螺纹中径处牙侧相切。
当一个企业规模较小,资源薄弱,人力、物力、财力都不足时,适宜实行
房地产置业投资的效果主要表现为()等。
建设工程施工实行平行发包时,若业主委托多家监理单位实施监理,则“总监理工程师”在监理工作中的主要职责是()。
项目决策阶段的主要任务是()。
投资者要想在深圳证券交易所买卖B股,须开设()。
银行防范个人住房贷款的信用风险的措施不包括()。
关于理财产品(计划)的政策监管,下列说法正确的有()。
1989年美国布什政府提出了超越遏制路线战略,其核心内容是()。
Whathadbegunasgood-naturedteasingquicklygavewayto______asthelosthikersblamedoneanotherfortheirpredicament.
最新回复
(
0
)