首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如
admin
2018-11-01
20
问题
背景资料:
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一;在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3d。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五;鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,在工程清算时,乙方应得到的索赔款是多少?
选项
答案
乙方应得到的索赔额=15×18+40×30+50000+20000=71470(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pyyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景:北方某大学新校区工程建筑面积89010m2,由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础,地上4层,首层阶梯报告厅局部层高21m,模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。施工过程中发生了如下事件
采用空心条板做门、窗框板时,距板边()内不得有空心孔洞。
背景:某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后,由于建设单位变更施工图纸
背景:某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件:事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
关于现浇混凝土工程模板支撑系统立杆的说法,正确的有()。
进口建筑装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收,材料包装应完好,而且还应该具有()等。
背景:某工程包括四幢完全相同的砖混住宅楼,以每个单幢为一个施工流水段组织单位工程流水施工。已知:(1)地面±0.00m以下部分有四个施工过程:土方开挖、基础施工、底层预制板安装、回填土,四个施工过程流水节拍均为2周。(2)地上部分有三个施工过程:主
组织流水施工时,合理划分施工段应遵循的原则有()。
土方填方施工结束后,应检查()。
随机试题
( )发出工程变更的权力,一般会在施工合同中明确约定,通常在发出变更通知前应征得业主批准。
检查判断电气火灾监控系统的工作状态时,不需要检查电气火灾监控设备的()。
《纽约公约》规定拒绝承认和执行外国仲裁裁决的理由有哪些?
最可能的诊断是采取下列哪种治疗措施最恰当
大肠杆菌DNA聚合酶III的核心聚合酶中,具有3‘-5’外切酶活性的亚基是
病人男性,48岁。嗜酒多年,鼻头及双面颊发红数年,毛孔扩大,逐渐鼻头肥大,呈结节状,表现凹凸不平,舌暗红苔白腻,脉沉缓。为
就正应力强度而言,以下哪个图所示的加载方式最好?()
事后监督,是指监督主体在公安机关及其人民警察执法行为终结之后进行的监督,如行政复议、行政诉讼、督察监督等。事后监督是对执法行为的后果进行的监督。()
求a,b使f(x)+ψ(x)在(-∞,+∞)上连续。
Brazilianfixed【C1】______operatorBrasilTelecomisbettingthatitsnewly【C2】______BrtGSMmobilearmwillobtainahigh
最新回复
(
0
)