首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元.其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力5t/mi
【背景资料】 某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元.其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力5t/mi
admin
2013-05-25
48
问题
【背景资料】
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元.其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力5t/min的排水设施,并安装5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下两项事件:
事件一:施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套5t/min的排水设施,恢复了施工。
事件二:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天。就以上两项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。事件一,由于非季节性大暴雨天气费用索赔:(1)备用排水设施及额外增加排水设施费:15900/2×3=23850(元);(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元;(3)额外排水工作的劳务费8650元。合计:48500元。事件二,由于处理地下文物,工期、费用索赔:延长工期40天。索赔现场管理费增加额:现场管理费8600×15%=1290(万元),相当于每天1290×10000/730=176723(元/天)。40天合计:176723×40=706849.20(元)。
【问题】
事件一中施工单位可获得哪几项费用的索赔?核定的索赔费用应是多少?
选项
答案
事件一中施工单位可获得额外增加的排水设施费和额外增加的排水工作劳务费。核定的索赔费用应为:15900+8650=24550(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Q3Nw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
隧道穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构;该隧道的围岩分级为()。
工程施工条件主要有()。
施工组织设计按工程项目阶段分类可以分为()。
在对进度计划进行计划目标与施工能力的适应性审查时,应重点审查()。
()既能反映各分部分项工程的进度,又能反映工程总体实际进度。
在工程管理曲线中,当实际支付线低于计划线时,表明()。
()是施工单位承包工程的依据,也是编制施工组织设计的基本依据。
工程完工验收后,交建设单位保管的施工企业工程技术档案的内容不包括()。
随机试题
集中式
左心功能不全最早出现的典型症状是
A、胸片示片状致密影,呈肺叶或肺段分布B、胸片示薄壁空洞,病灶周围可见卫星灶C、胸片示肺纹理增粗,紊乱,有蜂窝状和卷发样阴影D、侧位胸片示叶间梭形密度增高影E、胸片示肺动脉段突出,右下肺动脉干横径≥15mm肺结核
赵某是农贸市场的一个小商贩,在市场里租用了一家门面。后张某认为该门面是他的,二人发生争执。市场监督管理局在处理争议时将赵某的营业执照扣缴,导致赵某停业达3个月之久。赵某于是向法院提起诉讼,要求市场监督管理局发还营业执照,并赔偿停业造成的损失8000元,门面
7度地震区,建筑高度为70m的办公楼,采用以下何种钢筋混凝土结构体系较为合适?
(2013年)甲白酒生产企业为增值税一般纳税人,2012年1月发生如下业务:(1)购进业务向农民购进玉米,收购凭证上注明收购价30万元,支付乙公司运费2万元,其中的10%用于本企业职工食堂。(2)委托加工业务将本月购进玉米的50%运往丙企业(增值税一般纳税
在窗体上画一个名称为“Command1”,标题为“计算”的命令按钮,再画7个标签,其中5个标签组成名称为Label1的控件数组;名称为Label2的标签用于显示计算结果,其Caption属性的初始值为空:标签Label3的标题为“计算结果”。运行程序时会自
对考生文件夹下WORD.docx文档中的文字进行编辑、排版和保存,具体要求如下:【文档开始】欠残阳技术数据采集技术的工程实际应用问题,归结起来主要有两点:一是要求更高的残阳率,以满足对高频信号的残阳要求;二是要求更大的残阳动态范围,以满足对微
PASSAGETWO
Ihavecertainlyseenlotsofchangesinmylifetime!Ilookaroundmyhomeandsee"modcons"thatIcouldneverhavedreamedo
最新回复
(
0
)