某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，采用可调价合同形式，工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示，各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资（部分）见表6—1。施工过程中发

admin2018-03-31 41

问题某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，采用可调价合同形式，工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示，各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资（部分）见表6—1。

施工过程中发生如下事件：
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，致使A工作开始时间推迟1个月，导致施工单位机械闲置和人员窝工损失。

事件2：设计单位修改图纸使C工作工程量发生变化，增加造价10万元，施工单位及时调整部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月。由于物价上涨原因，6～7月D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10％，D、E工作均按原持续时间完成；由于施工机械故障，J工作7月份实际只完成了计划工程量的80％，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作在实施过程中遇到异常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0．5个月；施工单位采取了赶工措施，使I工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0．5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对其质量提出了质疑，并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位对该隐蔽工程进行了剥离复验，复验结果工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～事件4发生后，施工单位均在规定的时间内提出顺延工期和补偿费用要求。
【问题】
事件5中，施工单位、项目监理机构的做法是否妥当？分别说明理由。

选项

答案事件5中： (1)施工单位的做法不妥。理由：施工单位不得拒绝剥离复验。 (2)项目监理机构的做法妥当。理由：对隐蔽工作质量产生质疑时有权进行剥离复验。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Q6q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备工程索赔是指()。

雇主的索赔款额可在合同价格和付款证书中列为()。

如果承包商遇到不可预见的物质条件，并发出通知，则承包商可以索赔()。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程投资计划；⑥工程设计安装图纸、技术

以下各项对于风险管理阐述不正确的是()。

在()中，设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。

如果承包商有下列行为，雇主有权终止合同()。

《建设工程委托监理合同》规定，()不属于委托人的权利。

关于施工进度管理说法错误的是()。

当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括()。

以下哪一项CT表现最支持侵袭性胸腺瘤的诊断

A、商阳B、手三里C、肩髑D、迎香E、合谷可治疗热病、昏迷等热证、急症的穴位是

治疗癃闭、遗尿的穴位是

铁路桩板式挡土墙设计，地面处桩的水平位移不宜大于()mm。

下列描述中(　　)不符合施工作业过程质量控制的基本程序。

【2017年天津和平区】对于被采取刑事强制措施的未成年学生，在人民法院的判决生效以前，不得取消其学籍。()

根据香农公式，当信道容量一定时，信道的带宽越宽，则对信噪比要求就越小。()

上述几个地区中，卫生机构总数量最多的地区是()。下面哪个判断是正确的?()。

清代医学方面的成就不小，乾隆时官修了_九十卷，征集了不少新的秘籍及经验良方。清代名医__著有《医林改错》一书，并绘制成《亲见改正脏腑图》二十五种。

InatypicaldayofLaineCaspi,shespendsmostofhertime________.Theadvancedcommunicationtoolsenabletheworkingmoth

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备工程索赔是指()。

雇主的索赔款额可在合同价格和付款证书中列为()。

如果承包商遇到不可预见的物质条件，并发出通知，则承包商可以索赔()。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程投资计划；⑥工程设计安装图纸、技术

以下各项对于风险管理阐述不正确的是()。

在()中，设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。

如果承包商有下列行为，雇主有权终止合同()。

《建设工程委托监理合同》规定，()不属于委托人的权利。

关于施工进度管理说法错误的是()。

当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括()。

以下哪一项CT表现最支持侵袭性胸腺瘤的诊断

A、商阳B、手三里C、肩髑D、迎香E、合谷可治疗热病、昏迷等热证、急症的穴位是

治疗癃闭、遗尿的穴位是

铁路桩板式挡土墙设计，地面处桩的水平位移不宜大于()mm。

下列描述中( )不符合施工作业过程质量控制的基本程序。

【2017年天津和平区】对于被采取刑事强制措施的未成年学生，在人民法院的判决生效以前，不得取消其学籍。()

根据香农公式，当信道容量一定时，信道的带宽越宽，则对信噪比要求就越小。()

上述几个地区中，卫生机构总数量最多的地区是()。下面哪个判断是正确的?()。

清代医学方面的成就不小，乾隆时官修了_________九十卷，征集了不少新的秘籍及经验良方。清代名医__________著有《医林改错》一书，并绘制成《亲见改正脏腑图》二十五种。

InatypicaldayofLaineCaspi,shespendsmostofhertime________.Theadvancedcommunicationtoolsenabletheworkingmoth

下列描述中(　　)不符合施工作业过程质量控制的基本程序。

清代医学方面的成就不小，乾隆时官修了_九十卷，征集了不少新的秘籍及经验良方。清代名医__著有《医林改错》一书，并绘制成《亲见改正脏腑图》二十五种。