【背景资料】某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件。事件一：由于业主供应的工程材料

admin2013-04-25 18

问题【背景资料】
某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件。
事件一：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。
事件二：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。
事件三：某分项工程，监理工程师指令变更合同。因为变更涉及工程价款的变化，机电安装企业在变更后的第25天向监理工程师提出变更价款的报告。
事件四：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。
【问题】
事件三中，监理工程师是否会批准变更价款报告?并说明理由。

选项

答案事件三中，监理工程师不会批准该变更价款报告。理由：该变更价款报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的14天内提出。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Q7Xw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

影响碾压混凝土坝施工质量的因素主要有()。

下列属于防水材料的是()。

重力坝地基岩石强度高但在地质构造中挤压破碎，为了提高地基的整体性，采取的地基处理措施是()。

电力起爆中，供给每个电雷管的实际电流应大于准爆电流，下列要求错误的是()。

材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、()、采购及保管费四项。

保证混凝土密实的关键措施是()。

适用于非黏性土料及黏粒含量、含水量不高的黏性土料压实的压实机械是()。

通过面状布孔灌浆，改善岩基的力学性能，减少基础的变形，以减少基础开挖深度的一种灌浆方法是()。

根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利工程建设项目按其功能和作用分为()等类。[2013年真题]

将评估分为正常评估、评估复核和评估咨询是依据

A．被害妄想B．被控制妄想C．物理影响妄想D．夸大妄想E．嫉妒妄想患者觉得自己的配偶另有新欢，经常跟踪、逼问配偶以求证实，即使不能证实也坚信不疑，该症状为

被告人刘某在案件审理期间死亡，法院作出终止审理的裁定。其亲属坚称刘某清白，要求法院作出无罪判决。对于本案的处理，下列哪些选项是正确的？（2013年卷二74题）

在()文献中提出了城市规划的目的是解决居住、工作、游憩与交通四大活动协调发展问题。

人工成本是企业在生产经营活动中，因使用劳动力而发生的费用，它包括从业人员()。

()是指一切通过传授知识、转变观念或提高技能来改善当前或未来管理工作绩效的活动。

被称为“交响爵士乐”的是()。

循环经济发展的原则不包括（）。

如果在一台主机的Windows环境下执行命令Pingwww．pku．edu．cn得到下列信息Pingingwww．pku．edu．cnEl62．105．131．113with32bytesofdata：Requesttim