【背景】某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。甲乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件：事件1

admin2009-03-15 77

问题【背景】
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。

甲乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件：
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2天；
事件2：6月21日～6月22日，整个施工现场停电，造成停工2天；
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m³增至350 m³，工作持续时间增加1天，该工作综合单价为50元/m³。
【问题】
(1)在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
(2)在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
(3)乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?并简述理由。
(4)工作B的结算价是多少?

选项

答案(1)①—②—③—⑤—⑥—⑤，工作由A、B、C、D、E组成。 (2)22 d (3)①事件1(或降水事件)有提出索赔的权利。但该事件没有影响总工期，所以工期索赔不成立。 ②若事件2(或停电事件)不是乙方造成的，则有提出索赔权利，且该事件影响总工期，工期索赔成立。若事件2(或停电事件)是乙方造成，则不能索赔。 ③事件3(或设计变更事件)有提出索赔的权利，且该事件影响总工期，工期索赔成立。 (4)50×350＝17 500(元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QMVw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

沥青混凝土路面不平整的预防措施有()。

当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时，可采用()。

桥梁建筑高度是指()。

桥面沥青混凝土路面不平整病害的原因不包括()。

关于软土的工程特性错误的有()。

用于钻孔灌注桩的导管在使用前，应对导管检漏和()，以防导管渗漏。

[背景资料]某高速公路膨胀土路堑段，长480m，挖深8～9m，右侧为顺层边坡，岩土层倾角为12～15°，结构面内摩擦角为5°，黏聚力为12kPa。边坡加固防护方案如图28320070—2所示。施工单位采用如图28320070—3所示的工

甲醛经人体呼吸道吸收后，对人体的危害具有(　　)。

E0级胶合板的甲醛释放限量为(　　)mg/L。

语词定义可以分为两种：_和_。

良性十二指肠淤滞症是指十二指肠第三部受________压迫所致。

土壤环境现状监测点布设的原则是()。

当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明(　　)。

下列项目中，不属于分部费用的有()。

旅游投诉的形式一般应当采取()。

关于领导者的说法，你认为正确的是（）。

被告人：刘某，男，30岁。1995年6月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑3年，1998年6月刑满释放。景某，男，25岁。1995年7月因盗窃被劳动教养3年，1998年7月解除劳动教养，2000年11月28日因本案被逮捕。2000年9月间，被告人刘某找

A—profitmarginG—procedureofarbitrationB—trademarkH—riskofcontaminationC—seaworthyexportpackingI—settlementonaccou

建筑工程管理与实务

二级建造师

沥青混凝土路面不平整的预防措施有()。

当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时，可采用()。

桥梁建筑高度是指()。

桥面沥青混凝土路面不平整病害的原因不包括()。

关于软土的工程特性错误的有()。

用于钻孔灌注桩的导管在使用前，应对导管检漏和()，以防导管渗漏。

[背景资料]某高速公路膨胀土路堑段，长480m，挖深8～9m，右侧为顺层边坡，岩土层倾角为12～15°，结构面内摩擦角为5°，黏聚力为12kPa。边坡加固防护方案如图28320070—2所示。施工单位采用如图28320070—3所示的工

甲醛经人体呼吸道吸收后，对人体的危害具有( )。

E0级胶合板的甲醛释放限量为( )mg/L。

语词定义可以分为两种：_______和_______。

良性十二指肠淤滞症是指十二指肠第三部受________压迫所致。

土壤环境现状监测点布设的原则是()。

当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明( )。

下列项目中，不属于分部费用的有()。

旅游投诉的形式一般应当采取()。

关于领导者的说法，你认为正确的是（）。

被告人：刘某，男，30岁。1995年6月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑3年，1998年6月刑满释放。景某，男，25岁。1995年7月因盗窃被劳动教养3年，1998年7月解除劳动教养，2000年11月28日因本案被逮捕。2000年9月间，被告人刘某找

A—profitmarginG—procedureofarbitrationB—trademarkH—riskofcontaminationC—seaworthyexportpackingI—settlementonaccou

甲醛经人体呼吸道吸收后，对人体的危害具有(　　)。

E0级胶合板的甲醛释放限量为(　　)mg/L。

语词定义可以分为两种：_和_。

当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明(　　)。