首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单住提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为50
【背景资料】 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单住提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为50
admin
2017-05-29
1.1K+
问题
【背景资料】
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单住提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。
施工过程中发生如下事件:
事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停1d影响30工日、10台班)。
(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,致使C工作暂停5d(每停1 d影响40工日、10台班)。
(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停1 d影响20工日、5台班)。
施工单位就上述3种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为1 22d。
【问题】
分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费,金额是多少?
选项
答案
由于非施工单位原因使工作B和工作E停工,造成总工期延长4d,工期提前120+4—122=2(d),施工单位应获得工期提前奖励,应得金额=2×3000元=6000(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QS6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料: 某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工程。合同约定,分离塔由安装公司制造或订货,建设单位提供制造图纸。由于该塔属压力容器,安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格,故向某具备资格的容器制造厂订货。安装公司为了
背景资料: 某机电安装公司总承包了一个炼油厂新建装置安装工程,装置安装工程内容包括:机械设备安装;工艺设备包括28台重30~120t的塔、器类设备的吊装、安装;油、气和其他介质的工艺及系统管道安装;电气仪表、给排水及防腐绝热工程等。机电安装公司具有特种设
金属基复合材料的主要性能特点包括()。
背景资料: 某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。项目部进场后,编制施工进度计划、施工方案。方案中确定了施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人员进行方案交底。 因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发
【背景资料】某热力管线暗挖隧道,长3.4km,断面有效尺寸为3.2m×2.8m,埋深3.5m。隧道穿越地层为砂土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无需降水。承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖及初期支护分包给B专业公司。B公司依
某施工企业通过投标获得了某市政基础设施工程的施工任务,地上18层、地下3层,钢筋混凝土剪力墙结构;业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、委托监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施
使用()盾构隧道施工平面布置时必须设置中央控制室。
当盾构掘进采用泥水机械出土和用井点降水施工时,施工场地面应设相当规模的()。
泥水式盾构掘进所用泥浆一方面起着稳定开挖面的作用,另一方面的作用是()。
闭胸式局部气压盾构属于()
随机试题
腹股沟疝临床上常见_______。难复性疝的内容物多为_______。
适用罚款、拘留措施,人民法院应当作出
与机遇失之交臂在当今世界彩色胶片市场上,有美国柯达和日本富士两家公司在争雄。富士公司自1984年取得“第23届奥运会专用胶卷”特权后,目前以更加咄咄逼人的态势,决心与柯达争夺世界上的每一个顾客,柯达的霸主地位受到严重的挑战。而在上世纪70年代,柯
A、釉丛B、釉梭C、釉板D、釉牙本质界E、釉质的生长线起自釉牙本质界向牙表面方向散开,呈草丛状()
各样点地价的平均值评估并确定农用地基准地价,具体评估步骤?
某水利工程业主与承包商签订了工程承包合同,合同中含有两个子工程,估算工程量甲项为2300m3,乙项为3200m3;甲项单价为180元/m3,乙项单价为160元/m3。承包合同规定: (1)开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款。 (2
医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。根据上述定义,下列选项属于医疗事故的是:
虽然菠菜中含有丰富的钙但同时含有大量的浆草酸,浆草酸会有力地阻止人体对于钙的吸收,因此一个人要想摄入足够的钙,就必须用其他含钙丰富的食物来取代菠菜,至少和菠菜一起食用。以下哪项如果为真,最能削弱题干的论证?
Excuseme,couldyoutellmehow______gettothehospital?
Adviceto"sleeponit"couldbewellfounded,scientistssay.Afteragoodnight’ssleep,aproblemthatseemedinsurmountable(
最新回复
(
0
)