首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某市政跨河桥上部结构为长13m的单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如下图所示),经监理工程师批准后实施。 在施工过程中,发生了以下事件: 事件一:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作
背景: 某市政跨河桥上部结构为长13m的单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如下图所示),经监理工程师批准后实施。 在施工过程中,发生了以下事件: 事件一:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作
admin
2017-07-10
65
问题
背景:
某市政跨河桥上部结构为长13m的单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如下图所示),经监理工程师批准后实施。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。
事件二:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比合同要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩钢筋笼未能按计划开工制作,施工单位经济损失2万元。
事件三:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由业主提供的,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。
问题:
事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
选项
答案
事件一中,施工单位不可以索赔费用和工期。 理由:由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。 事件二中,施工单位可以索赔费用2万元,可以索赔工期4d。 理由:由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担,且1号基础灌注桩是关键工作,因此既可以索赔费用,也可以索赔工期。 事件三中,施工单位不可以索赔费用和工期。 理由:虽然钢筋是由业主提供的,但是施工单位应进行检验,未经检验而用于工程中,监理工程师有权要求停工整改,造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QXCw777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
假山的施工工艺流程为()。
某热力工程,承包方为A单位,A将热机工程分包给B单位,并经发包方和监理工程师批准同意,在实施过程中,发生如下事件:(1)B单位编制的进度报告与承包方A单位编制的进度报告之间严重不符,如按此实施,将使总工期受到严重影响。A单位要求其立即改正。(2)施工进
适用于各类土(包括强风化岩)的深水基坑围堰是()。
设计水泥混凝土路面配合比时,应保证混凝土的设计强度及()等性能,在冰冻地区还应符合抗冻性要求。
热拌沥青混合料的外观应达到()等要求。
沥青混合料是一种复合材料,它由()组成。
某桥梁工程施工前,施工单位了解工程地点的地形、工程地质、水文地质和水文条件,掌握了地基土壤种类及其物理学性质、各层土的厚度及标志、周围地区地下水位和地面排水情况,并办理了设计提供的控制桩的交接手续。施工单位为了做好桥梁工程前期质量控制,编制了施工组
土质路基施工前,采用()试验方法测定拟用土料的最佳含水量和最大干密度。
某城市桥梁工程由某路桥工程公司承担施工任务。该路桥工程公司在预应力筋的施工过程中,通过计算确定了下料长度,并采用先张法对预应力筋进行张拉,并对施加预应力所用的机具设备及仪表设置专人使用管理,并制定定期维护和校验制度。在对大体积混凝土墩台基础的施工过程中,为
随机试题
下列情形中,不认为是犯罪的有()。
苏、黄、米、蔡“四大家”是我国______代的著名书法家。
关于AB型血液正确的是
不宜制成散剂的是
利用锚杆加固岩质边坡时,锚杆的锚固段不应小于()。[2017年真题]
市场分析和营销战略是()的基础。
下图示意某地北京时间9时的太阳位置。该地经度为()。
月月每天很喜欢喝水,经常去厕所,为了整齐划一,李老师安排学生在规定的时间内统一便溺。李老师的做法()。
(1)侵权被告上法庭(2)强制执行(3)拒不赔偿(4)调查取证(5)法庭判决
下列不属于直销银行特点的是()。
最新回复
(
0
)