根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

admin2019-04-28 24

问题根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

选项 A、增加工作内容
B、提供图纸延误
C、出现异常恶劣的气候条件
D、发包人延迟提供建筑材料
E、现场查勘滞后

答案A,B,D

解析由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。选项C不属于发包人原因，而属于发包人应当承担的风险。选项E属于承包人原因。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QkZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()

投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

建设工程监理招标的特点包括(　　)。

在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括(　　)。

依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是(　　)。

招标人根据(　　)确定工程项目发包的范围。

合同法律关系客体包括(　　)。

所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指(　　)的含义。

通常所说的钢铁表面处理后的粗糙度是指()。

几个机关的联合发文，应当在公文版头部分标明几个机关的发文字号。

我国实行________的对外开放政策。()

药学职业道德准则的重要内容之一是作为一个有良好药学职业道德的人的最低要求是

当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向(　　)人民法院申请强制执行。

下列关于契税优惠政策的表述中，正确的是()。

可赎回债券常见的赎回保护期是发行后的()年。

的一个基础解系为

Wherewastheletterprobablyplacedmanyyearsago?

IspentMondaymorningataspeedawarenesscourse,whereasIhadbeendispatchedforfailingtonoticeaspeedcameraontheot

根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()

投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

建设工程监理招标的特点包括( )。

在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括( )。

依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。

招标人根据( )确定工程项目发包的范围。

合同法律关系客体包括( )。

所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。

通常所说的钢铁表面处理后的粗糙度是指()。

几个机关的联合发文，应当在公文版头部分标明几个机关的发文字号。

我国实行________的对外开放政策。()

药学职业道德准则的重要内容之一是作为一个有良好药学职业道德的人的最低要求是

当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向( )人民法院申请强制执行。

下列关于契税优惠政策的表述中，正确的是()。

可赎回债券常见的赎回保护期是发行后的()年。

的一个基础解系为

Wherewastheletterprobablyplacedmanyyearsago?

IspentMondaymorningataspeedawarenesscourse,whereasIhadbeendispatchedforfailingtonoticeaspeedcameraontheot

建设工程监理招标的特点包括(　　)。

在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括(　　)。

依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是(　　)。

招标人根据(　　)确定工程项目发包的范围。

合同法律关系客体包括(　　)。

所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指(　　)的含义。

当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向(　　)人民法院申请强制执行。