按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

admin2021-02-01 42

问题按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

选项 A、发包人未按约定提供施工场地
B、分包人对承包人的施工干扰
C、设计变更
D、承包人的主要施工机械出现故障
E、发包人未按约定支付进度款

答案A,C,E

解析由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QuZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

抵押与质押的区别主要在于(　　)。

施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前(　　)天。

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当(　　)。

如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求(　　)承担责任。

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由(　　)对争议进行处理。

按照“施工合同”，甲方负责的工作是(　　)。

鉴证与公证的区别是(　　)。

《担保法》是指调整因(　　)而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。

下列关于瞳孔大小的叙述，正确的是()

A、低流量、低浓度持续给氧B、高流量给氧C、高压氧舱D、高流量通过50%乙醇湿化后给氧E、低流量通过30%乙醇湿化后给氧重症哮喘吸氧原则是（）

期前收缩三联律是指

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予()。

纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在1万元以上的，应追究其刑事责任。(　　　)

教师在讲授古代诗歌鉴赏时强调，“借景抒情”是诗人常用来抒情的重要表现手法，并列举了一些例句，下列没有使用“借景抒情”的手法的诗句是()。

有以下程序main(){inti，s=0，t[]={1，2，3，4，5，6，7，8，9}；for(i=0；i＜9；i+=2)s+=*(t+i)；printf("%d\n"，s)；}程序执行后的输出结果是

Peopleliketothinkthatlifewasbetterinthepast.Theairwascleaner,thewaterwasclearer,people【C1】______friendlier,l

按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

抵押与质押的区别主要在于( )。

施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。

如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。

按照“施工合同”，甲方负责的工作是( )。

鉴证与公证的区别是( )。

《担保法》是指调整因( )而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。

下列关于瞳孔大小的叙述，正确的是()

A、低流量、低浓度持续给氧B、高流量给氧C、高压氧舱D、高流量通过50%乙醇湿化后给氧E、低流量通过30%乙醇湿化后给氧重症哮喘吸氧原则是（）

期前收缩三联律是指

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予()。

纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在1万元以上的，应追究其刑事责任。( )

教师在讲授古代诗歌鉴赏时强调，“借景抒情”是诗人常用来抒情的重要表现手法，并列举了一些例句，下列没有使用“借景抒情”的手法的诗句是()。

有以下程序main(){inti，s=0，t[]={1，2，3，4，5，6，7，8，9}；for(i=0；i＜9；i+=2)s+=*(t+i)；printf("%d\n"，s)；}程序执行后的输出结果是

Peopleliketothinkthatlifewasbetterinthepast.Theairwascleaner,thewaterwasclearer,people【C1】______friendlier,l

抵押与质押的区别主要在于(　　)。

施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前(　　)天。

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当(　　)。

如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求(　　)承担责任。

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由(　　)对争议进行处理。

按照“施工合同”，甲方负责的工作是(　　)。

鉴证与公证的区别是(　　)。

《担保法》是指调整因(　　)而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。

纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在1万元以上的，应追究其刑事责任。(　　　)