首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/
admin
2019-11-01
28
问题
某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m
3
,单价为10元/m
3
;砌石10万m
3
(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m
3
),单价为40元/m
3
。
(1)合同中的有关情况为:
①合同开工日期为9月20日。
②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。
③发包人指定的采石场距工程现场10km,开采条件可满足正常施工强度500m
3
/天的需要。
④工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再砌石施工。
⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日,承包人不得安排施工。
(2)在合同执行工程中:
①在土方施工中,由于以下原因引起停工:
事件1:合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日,由于发包人原因,实际移交时间延误到10月8日晚。
事件2:10月6日至15日因不可抗力事件,工程全部暂停施工。
事件3:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故障,主体施工发生施工暂停。
承包人设备停产一天的损失为1万元,人工费需8000元。
②土方填筑实际完成300万m
3
,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量,单价增加了3元/m
3
;土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。
③工程施工中,承包人在发包人指定的采石场只开采了5万m
3
后,该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。
承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km,石料运输运距每增加1km,运费增加1元/m
3
。采石场变更后,由于运距增加,运输能力有限,每天只能运输400m
3
,监理人同意延长工期。采石场变更后,造成施工设备利用率不足并延长工作天数,合同双方协商从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损失。
④工程延期中,承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
问题:
试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。
选项
答案
由于变更引起的费用增加包括: ①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加。 ②由于石料运输距离增加的费用增加。 ③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿。 ④承包人另寻采石场发生的合理费用。 ⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失。 首先分析计算应由发包人负责的停工时间,然后乘以停工期间的设备、人工损失费。 在10月4日至10月15日的12天停工期间,10月4日至10月8日由于发包人移交场地原因,属于应补偿费用的停工;10月9日至10月15日,由于异常自然条件引起停工,属于不予费用补偿的停工;10月6日至10月8日属于“共同性延误”,以先发生因素“发包人移交场地延误”确定延误责任,因此,应予费用补偿。 工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿。 本例中: ①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加: [300一(1+20%)×200]×(10+3)=780万元 ②由于石料运输距离增加的费用增加: (10一5)×(30一10)×1=100万元 ③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿: [(10—5)/400]×2000=25万元 ④承包人另寻采石场发生合理费用0.5万元。 ⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失: 应予补偿费用的停工共计5天,补偿费用: 5×(0.8+1)=9万元 ⑥工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿: (5+25)×0.5=15万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Qv7w777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号),水利工程建设监理单位资质分为()专业。
保留金一般分()次支付。
根据《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》,下列关于项目法人推荐分包的程序说法正确的是()。
某钻孔灌浆工程需进行压水试验,其相关资料见表1F420040—3,则发包人应向承包人支付压水试验合同价款()元。
某土石坝开挖工程量为10万m3,经现场测量土石方体积比约为3:7;已知发包人并未要求对土石坝的表土和岩石分开开挖,且合同中该部位土方,石方开挖单价分别为10元/m3,20元/m3,则该部分土石坝开挖的结算价款应为()万元。
目前使用的由水利部颁发的《水利水电工程标准施工招标文件》是()版本。
根据水利工程施工项目招标投标有关规定,投标文件大写金额与小写金额不一致的()。
某水利水电工程项目的原施工进度网络计划(双代号)如图1F420151-6所示。该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,下作C、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为7000m3、10000m3、6000m3,共计23000m3,土方单价为15元/m
《水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252--2000)规定,水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性,划分为()等。
下列关于水利水电工程土石方开挖施工的说法错误的是()。
随机试题
设其中f(u)具有二阶连续导数,f(0)=f’(0)=0,且求f(u)。
火邪扰心和阴阳失调可导致癫狂是何书观点
腹膜平衡试验(PET)为低转运型的患者最严重的问题是
中国某民用航空公司一架从中国飞往西班牙的客机,在飞越葡萄牙境内时,因掉下某物体对正在地面上行走的美国公民甲造成损害,(甲某在中国有住所)甲某遂向中国某人民法院对该中国民用航空公司提起损害赔偿诉讼。中国法院应当适用下列哪个国家的法律?()
新建筑物的混凝土或抹灰基层,在涂饰涂料前应涂刷()封闭底漆。
1.背景某住宅小区工程基坑南北长400m,东西宽200m。沿基坑四周设置3.5m宽环形临时施工道路(兼临时消防车道),道路离基坑边沿3m,并沿基坑支护体系上口设置6个临时消火栓。监理工程师认为不满足相关规范要求整改。该工程中有一栋高层住宅结构为28层全
既可作为顶棚B1级和墙面B1级的装修材料是()。
正确发挥意识能动作用的客观前提是()。
_____是通过学生书面形式的自我描述来了解学生生活经历及内心世界的一种方法。
发电机和无线电报的问世,突出反映了()。
最新回复
(
0
)